לפני | כבוד השופט ה' קירש | |
התובעת (והנתבעת שכנגד) | ניצנים בניין והשקעות בע"מ ע"י ב"כ עו"ד יוסף מרדכי שטרית | |
נגד | ||
הנתבעת (והתובעת שכנגד) | בוטיק שימור מבנים בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד צביקה מצקין, מיכאל פטרמן ואלרן שפירא בר-אור |
פסק דין |
"... למדתי תואר ראשון בתל אביב, תואר שני ושלישי... אני כל החיים עסקתי בניהול, מי שעוסק בניהול זה לא משנה אם זה נדל"ן או עסק תפעולי, עשיתי הרבה דברים בחיים, נכשלתי במספר דברים קטנים יחסית... התחלתי את עסקי היזמות שלי כבר לפני 20-30 שנה, את תחום הביצוע התחלתי בינואר 2010 ומשם התחיל הניסיון." (פרוטוקול הדיון, עמוד 398, שורה 5 עד שורה 10)
"... היום אחרי הפרויקט של דרך יפו 13, יש לי הרבה יותר ידע, הרבה הרבה יותר ידע, לצערי הרב, באותו שלב לא היה לי מספיק ידע ואני סומך על היועצים שלי וגם הייתי אז פרגית צעירה בת 34, 5, הרגשתי מלא ביטחון, עובדה שביצענו פרויקטים בצורה פנטסטית [הכוונה לשני פרויקטי הבינוי הנ"ל - ה"ק]."
(עמוד 1,251, שורה 22 עד שורה 25)
עסקת הקומבינציה
על פי תוכנית מתאר מקומית החלה על המגרש, שני הבניינים יועדו לשימור (שני הבניינים יכונו להלן יחד: "המבנה").
מכרז לבחירת קבלן מבצע
הליך המשא ומתן בין בוטיק לניצנים
אציין באופן כללי כי מר ספיר העיד בבית המשפט בצורה מסודרת ועניינית, והותיר רושם כאדם הגון וכעד מהימן למדי.
הסכמות הצדדים וביצוע הפרויקט
לפי הגדרתו בחוזה, הפרויקט כלל:
"ביצוע שיקום שחזור ושימור הבניין הקיים, ביצוע תוספת קומה על גג הבניין, תוספת 2 מעליות, תוספת מקלט והעמקת מקלט קיים, הפיכת יחידות מסחר ליחידות דיור, תוספת יחידות דיור על הגג, שיפוץ חדר המדרגות ועבודות פיתוח..." (מתוך סעיף 1.4)
תביעת ניצנים
לפי הטיעון, לאחר יציאתה לדרך, התברר לניצנים שהוטעתה ומצב הדברים שונה לגמרי. הדבר הוביל לשיטתה לעיכוב משמעותי בלוחות הזמנים, הצריך ביצוע עבודות "חדשות" (שלא תוכננו במקור), ייקר את עלויותיה, וכפה עליה לבצע את עבודות הבנייה בצורה לא יעילה.
סכום בש"ח (לאחר קיזוזים) | שיעור מסך התביעה | ||
(א) | יתרת תשלום עבור עבודות שבוצעו לפי החוזה - לטענת ניצנים עד לסילוק ידה מהאתר, היא השלימה 98% מהעבודות. אולם, הכספים ששולמו לה משקפים אחוז ביצוע של כ-88% בלבד. ניצנים הפחיתה מסכום הדרישה סכומים שבוטיק שילמה במקומה ובהסכמתה לספקים. | 1,201,850 | 28.30% |
(ב) | תשלום עבור עבודות נוספות (חריגים) - ניצנים דורשת תמורה עבור העבודה שחרגה לגישתה מההסדר החוזי כנזכר. מסכום זה הופחתו כספים ששולמו בהתאם להסדרים המאוחרים בגובה 590 אלפי ש"ח. | 376,629 | 8.87% |
(ג) | תשלום עלויות תקורה והתייקרות שנוצרו כתוצאה מעיכובים בפרויקט - לפי הטיעון, בוטיק כשלה בפינוי השוכרים המוגנים במועד. עיכוב זה הגביל את קצב התקדמות עבודות השלד והצריך את פיצולן (העבודה בכל אחד מאגפי המבנה נעשתה בעיתוי שונה). ניצנים גם דורשת פיצוי בגין עלויות התקורה שהתהוו לה בתקופה הנוספת, וכן החזר עבור התייקרות העבודה. | 1,916,880 | 45.15% |
(ד) | השבת הכספים שנבעו ממימוש הערבויות הבנקאיות - נטען כי לא הייתה הצדקה למימוש, כך שהכספים מוחזקים על ידי בוטיק שלא כדין. | 750,000 | 17.67% |
4,245,359 | 100% |
תביעה בוטיק
סכום בש"ח (לאחר קיזוזים) | שיעור מסך התביעה | ||
(א) | השבת כספים ששולמו ביתר - לגישת בוטיק, ניצנים השלימה רק כ-88% מהעבודות בפרויקט. לפיכך עליה להשיב את הכספים העודפים שהועברו לידיה. כמו כן, ניצנים נדרשת להחזיר את הכספים ששולמו לקבלני המשנה במקומה. בוטיק הפחיתה מגובה ההחזר את הערבות שמימשה. במהלך ניהול התיק, הסכום עודכן לכ- 556 אלפי ש"ח. | 834,352 | 13.44% |
(ב) | פיצוי בגין חריגה מהתמורה הפאושלית - נטען כי לאחר סילוקה של ניצנים מהאתר, ולצורך גמר הבנייה, בוטיק נשאה בעלויות שעלו בהרבה על התמורה החוזית. בגדר רכיב זה בוטיק דורשת למעשה את ההפרש בין יתרת התמורה המוסכמת לבין עלויות עבודות ההשלמה שמימנה מכיסה. | 1,518,614 | 24.46% |
(ג) | פיצוי מוסכם בגין עיכוב שגרמה ניצנים בהשלמת הפרויקט - בוטיק טוענת שניצנים חרגה מלוחות הזמנים המוסכמים וקצב התקדמותה היה איטי. זאת, בין היתר, משום שהקצתה כוח אדם בלתי מיומן ומצומצם לעבודה. הפיצוי כאן מחושב לפי איחור של 11 חודשים בסיום הפרויקט. | 1,540,000 | 24.80% |
(ד) | תשלום לכיסוי עלויות מתמשכות שנבעו מעיכוב הפרויקט - בוטיק תובעת את הכספים שהוציאה בזמן התארכות העבודות ועד לקבלת היתר אכלוס. מדובר, בין היתר, בשכר ליועצים ועמלות בנקאיות בגין ערבויות שניתנו להבטחת כספי רוכשי הדירות בפרויקט. | 694,056 | 11.18% |
(ה) | שיפוי בגין פיצויים ששילמה בוטיק לרוכשי הדירות בשל איחור במסירה - לפי בוטיק, קיימת חשיפה לתביעות נוספות בעתיד, כך שהנזק טרם התגבש במלואו והתבקש היתר לפיצול סעדים. במהלך ההליך, הסכום עודכן לכ-530 אלפי ש"ח. | 375,000 | 6.04% |
(ו) | תשלום עלויות תיקון ליקויי בנייה שהתגלו בתקופות הבדק והאחריות - נטען שניצנים נושאת באחריות לטיב הבנייה והחומרים, ולכן עליה לשפות את בוטיק בכלל העלויות הכרוכות בתיקון הליקויים. גם בקשר לרכיב זה, בוטיק ביקשה היתר לפיצול סעדים. | 313,043 | 5.04% |
(ז) | תשלום בגין שעות עבודה נוספות שנדרשו מצד בוטיק בשל הפיכתה למעשה לקבלן מבצע - לעמדת בוטיק, התנהלותה של ניצנים חייבה את צוותה של בוטיק לעבוד שעות נוספות ורבות, החורגות מהיקף הזמן הנדרש בכובעה כיזם. | 900,000 | 14.49% |
(ח) | החזר עלויות נוספות - עבור שיפוץ חנות ומחסן ששימשו את ניצנים בתור משרד ולצורך אחסון ציוד, דמי ביטוח, חובות מים וחשמל. | 32,948 | 0.5% |
6,208,013 | 100% |
"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו."
"הלכת אפרופים קבעה כי חוזה מתפרש על פי אומד דעתם של הצדדים, הנלמד מבחינה של לשון החוזה ושל הנסיבות החיצוניות לו... זוהי התכלית הסובייקטיבית של החוזה. עוד קובעת הלכת אפרופים כי רק במקרים שבהם אין כל אפשרות לאתר את התכלית הסובייקטיבית, על בית המשפט המפרש את החוזה לפנות לתכלית האובייקטיבית שלו, המושפעת בין היתר מעקרון תום הלב ומשיקולי היגיון, יעילות עסקית ושכל ישר... עקרונות פרשניים אלה אומצו לאורך השנים בפסיקת בתי המשפט ואף אושררו בהרכב מורחב של תשעה שופטים בדנ"א 2045/05 מגדלי הירקות... לאחר שנכנס לתוקפו תיקון מס' 2 לחוק החוזים הבהיר בית המשפט כי התיקון אימץ למעשה את השיטה הפרשנית שנקבעה בהלכת אפרופים, תוך הדגשת מקומה המשמעותי של לשון החוזה בתהליך הפרשנות (רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר... ). עוד הדגיש בית המשפט כי לא ניתן לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו וכי קיימת חזקה שלפיה פרשנות החוזה תואמת את המשמעות הפשוטה העולה מקריאת לשון החוזה..."
ובהמשך -
"... יש לשוב ולהבהיר כי הלכת אפרופים ושורת פסקי הדין שנפסקו בעקבותיה קובעים כי על בית המשפט לעשות כל שניתן על מנת להתחקות אחר אומד הדעת הסובייקטיבי של הצדדים לחוזה, ולהישמר ככל הניתן מלקרוא לתוך החוזה תניות חדשות, שמא ימצא עצמו בית המשפט כותב עבור הצדדים חוזה שהם מעולם לא התכוונו להתקשר בו... בבואנו ליישם עקרונות אלה ולאתר את אומד דעת הצדדים, שמור ללשון החוזה תפקיד מרכזי וחשוב בתהליך הפרשני. אכן, הלשון תוחמת את גבולות הפרשנות של הטקסט החוזי וחזקה היא כי פרשנות החוזה תואמת את המשמעות הפשוטה והטבעית של הכתוב בו בראי של הקשרו הכללי..." (מתוך סעיפים 13 ו-17 להחלטה)
"... ניתן למצוא בפסיקה לאורך השנים התייחסויות לא מועטות לכך שהעקרונות הפרשניים שנקבעו בהלכת אפרופים עשויים להיות מיושמים באופן שונה בהינתן סוג החוזה ונסיבות כריתתו. כך נקבע בעניין מגדלי הירקות כי 'המשקל שיש לייחס למשמעות האינטואיטיבית העולה מקריאת החוזה, עשוי להשתנות בין קטגוריות שונות של חוזים שונים... כך, למשל, אין הסכם ממון בין בני זוג כחוזה למכירת דירה. אין חוזה למכירת דירה כחוזה בין אנשי עסקים שבאים בעסקאות חוזרות'... ובעניין אחר הובהר כי 'במסגרת העולם החוזי ישנם 'מוסדות' חוזיים רבים... ברי, כי תכלית המוסד החוזי משפיעה אף על אופן פרשנות החוזה'..." (מתוך סעיף 14 להחלטה)
"... בחוזה העסקי, שאיפתם העיקרית של דיני הפרשנות צריכה להיות לשכלול ההתקשרות החוזית, וזאת בשים לב לכך שהמתקשרים הם לא רק צדדים רציונליים המצויים במישור שווה, אלא גם מתוחכמים דיים לעשות שימוש בכללים המשפטיים לצורך עיצוב החוזה כרצונם (ודוק, ההנחה היא שככל שנשכיל להעמיד לרשות עוסקים המעוניינים להתקשר בחוזה מערכת כללי רקע מתאימה, הם ידעו לעשות בה שימוש לצורך הגשמת רצונם, באופן שייתר, ולמצער יפחית משמעותית, את הצורך של בית המשפט לנסות ולנחש את כוונתם).
החוזה בו עסקינן הוא חוזה עסקי, דהיינו חוזה שכל הצדדים לו הם מתקשרים המנהלים עסקים והמיוצגים היטב. בחוזים מסוג זה קיימת כאמור חשיבות יתרה לכך שכללי הפרשנות שיופעלו יהיו כאלה היוצרים בסיס משפטי יעיל להתקשרויות עתידיות בין עוסקים. הטעם לכך הוא שהמתקשרים בחוזה העסקי הם שחקנים מתוחכמים, אשר משקיעים זמן ומשאבים בניסוח החוזה, ומודעים היטב לכללי הפרשנות החלים. בכך שונה החוזה העסקי, מהחוזה הצרכני (חוזה בין עוסק לבין אדם פרטי שאינו מיוצג) ומהחוזה הפרטי (חוזה שכל הצדדים לו הם אנשים פרטיים בלתי מיוצגים), אשר לפחות צד אחד להם אינו מודע היטב לכללי הפרשנות החוזיים, ועל כן אינם מכלכלים צעדיהם בעת כריתת החוזה בהתאם להם.
כלל פרשנות מרכזי התורם לשכלול ההתקשרות החוזית, הוא כלל הנותן ללשון החוזה מעמד מכריע בהליך פרשנות החוזה. יתרונו של כלל זה הוא בכך שהוא מקנה לצדדים במועד הכריתה שליטה מוגברת על תוכן החוזה, באמצעות כלי הניסוח שברשותם, תוך הבטחה כי הפרשן המוסמך (בית המשפט) יפעל על פי הנחיותיהם הכתובות, ולא ינסה לנחש את העומד מאחוריהם לאחר שהתגלע סכסוך ביניהם. ודוק, הצדדים חשופים במקרה זה לסיכון של טעויות בניסוח, במובן זה שאם הניסוח בו יבחרו לא יתאם את כוונתם לא תוענק להם רשת ביטחון שיפוטית שתתקן טעות זו, ואולם הם מונעים מעצמם את הסיכון שצד שלישי (הפרשן המוסמך) יקרא לתוך החוזה, מתוך חוכמה שבדיעבד, את אשר הצדדים לא ביקשו לכתוב לתוכו." (מתוך סעיפים 4 עד 6 לחוות דעתו בע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ, ניתן ביום 20.11.2019; וראו גם את פסק דינו של השופט גרוסקופף שניתן לאחר מכן - ע"א 9025/17 A.T.S Investments Inc נ' Segal Group (Dresden) GmbH and Co.KG, ניתן ביום 19.2.2020)
"... חוזה פאושלי הוא חוזה המכתיב מערכת הקצאת סיכונים מסוימת. הקבלן, הנהנה מידע עודף בדבר המשאבים העומדים לרשותו ובדבר עלות הרכיבים הספציפיים המרכיבים את חבילת המוצר הכוללת, משקלל ידע זה עם פוטנציאל הסיכון הגלום בכך שלא מתבצעת מדידה פרטנית של כל בית ובית. מזמין העבודה, במקרה זה העמותה, הוא בעל האינטרס לחסוך בעלויות הכרוכות בבדיקה פרטנית של כל בית ובית ומעוניין לדעת מה 'השורה התחתונה' לפני הכניסה להתקשרות. לפיכך הוא מקבל על עצמו את הסיכון לכך שלו היה מנהל משא ומתן לגבי כל רכיב בנפרד או קובע מחיר לפי מדידה, יתכן והיה מקבל מחיר חוזי נמוך יותר פר רכיב או פר מטר. מערך סיכונים זה מבוטא במחיר החוזי הכולל הנקבע, ומשקף את הערכת הצדדים בדבר פוטנציאל התממשות הסיכון. דעתי היא כי מקום בו קיים חוזה שבבסיסו הסכמה על מערך הקצאת סיכונים מעין זה, אין לומר, על דרך העיקרון, שקבלת בתים בעלי שטח גדול מהמוסכם מהווה קבלת הטבה ללא זכות בדין. התשלום העודף הינו תשלום רצוני במסגרת היחסים בין הצדדים... החיוב החוזי של הקבלן היה לבנות את הבתים בהתאם לשטח שנקבע. אולם כאשר נקבע כי המחיר יקבע ללא מדידת שטח לאחר הביצוע, חזקה כי במחיר החוזי שיקלל הקבלן גם את הסיכון שהשטח בפועל יהיה גדול יותר. הערכת סיכונים זו לא בוצעה לכאורה באפילה. היא הערכה מחושבת ומושכלת. אם התרשל או טעה הקבלן בהערכת סיכוניו, עדיין אין המשמעות שנפגם החוזה וניתנה זכות שלא בדין. זהו פוטנציאל סיכון אינהרנטי לסוג זה של חוזה, ואין בכך משום התעשרות שלא כדין של מקבל ההטבה." (מתוך סעיף 22 לפסק הדין)
הכינוי פאושלי מוזכר שש פעמים לאורך חוזה הביצוע. עולה השאלה: האם כינוי זה, כשלעצמו, מכתיב בהכרח את הלך פירושו המתאים? לדעתי התשובה לכך שלילית. מובן כי לא ניתן להתעלם מבחירת הצדדים לחזור ולהדגיש שהמחיר החוזי הוא פאושלי. אך לטעמי, במקרה הנוכחי לפחות, לא מדובר בחזות הכול.
שנית, גם גישתה הנחרצת של בוטיק בנושא זה התרככה במהלך ניהול התיק (ראו והשוו לטענת הסף שהועלתה בפרק ג' לכתב הגנתה). כיום, גם לשיטתה,
"גם אם צדדים כללו את המונח 'הסכם פאושלי' הרי שיש להתייחס למכלול תניות ההסכם. על בית המשפט לבחון מה אומר ההסכם מבחינה מהותית ולא מה אומרת הכותרת שלו. המהות ההסכמית והתוכן הסובסטנטיבי של ההסכם הם שקובעים ולא כינוי הסכם כ'הסכם פאושלי'. המומחה סיגורה [מומחה בתחום ההנדסה מטעם בוטיק] הסביר שלא די שמכנים הסכם 'פאושלי'. ישנם סוגים שונים של הסכמים פאושלים, קיימות גישות מקצועיות שונות ביחס למהותו וטיבו של הסכם פאושלי וכי ההסכם הספציפי בו עסקינן בפועל הוא אינו הסכם פאושלי קלאסי בשים לב לתוכנו וההסדרים הקונקרטיים שנקבעו בו...
... ההסכם דנן הוא הסכם שהצדדים הסכימו לבצעו ללא מדידת כמויות ועם 'תוכניות פתוחות' הנתונות לשינויים, בתמורה סופית, וזה לא יכול להיות הסכם פאושלי במובנו המקובל..." (מתוך סעיף 48 לסיכומי בוטיק)
"... התברר לתובעת [ניצנים], בדיעבד, כי בשני נושאים מהותיים ויסודיים לחוזה הביצוע - הראשון, קיומם של הסכמים חתומים ומחייבים מול המחזיקים השונים בחנויות בקומת הקרקע, והשני תכנון מפורט וסופי של הפרויקט - בחרה הנתבעת [בוטיק] לפעול במירמה והטעייה כלפי התובעת, והעלימה מהתובעת מידע מהותי וחשוב ביותר. מידע זה, לו היה נמסר לתובעת במועד חתימת חוזה הביצוע, היה בו כדי למנוע את חתימה חוזה הביצוע או את מועד תחילת ביצוע העבודות עד להסדרת כל העניינים הנדרשים לביצוע רציף, יעיל ומהיר של העבודות וסיום הפרויקט או לחילופין להביא את הצדדים להסכמה על תמורה נוספת המגלמת את ביצוע הפרויקט בתקופה ארוכה יותר ובאופן מפוצל, כפי שאירע בפועל בשל מחדלים ומירמה של הנתבעת." (סעיף 6 לכתב התביעה המתוקן)
"בדרך כלל דברים כאלה [הכוונה לבדיקות - ה"ק] נעשים כשיש גישה מאוד ברורה או שיש שאלות מאוד ספציפי[יות] שרוצים לגלות[.] פה השאלות וחוסר הידע היה הרבה יותר כללי כלומר זה לא היה עוזר... אם היית מפרק מטר מרובע של רצפה והיית רואה רלס [פרופיל פלדה] אחד שהוא במצב טוב אז היית יכול להסיק שכל הרלסים במצב טוב? או להפך? המצב הקונסטרוקטיבי הכללי היה בעייתי מה גם שחלק הבניין היה אצל דיירים מוגנים ובכלל לא הייתה גישה אליו... אני גם לא רואה פה מקומות נקודתיים שבעזרת... בדיקות גישוש או נקודתיות היו נותנות לנו תשובה... מדויקת לביצוע הפרויקט, כלומר הבעיות היו כלליות של חוסר ידע או דברים שבעצם רק שפירקנו את כל הרצפה הבנו בעצם את מצבה ולא יכלנו בעצם לעשות את זה בזמן שהבניין עוד היה מאוכלס."
(עמוד 747, שורה 9 עד שורה 24)
האדריכל אישר שחוסר המידע היה משותף לבוטיק ולניצנים. לדבריו, שתיהן לא ידעו ולא יכלו לדעת מה טיב יסודות המבנה לפני תחילת העבודות כאמור (ראו בחקירתו החוזרת - עמוד 772, שורה 23 עד שורה 32).
"היה ספר מכרז, תוכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, אינסטלציה, חשמל, מיזוג. נספחים. היה ספר מלא מסמכי המכרז שתיארו את הפרויקט עם כל מה שצריך... יש בפנים הכול...
... התוכניות שצורפו למכרז תיארו את כל העבודות הנדרשות בבניין. דרך אגב גם בספר שאני כתבתי וגם בהנחיות לקבלנים היה ברור שיצורפו תוכניות, שיש דיירים שידרשו שינוי תכנון והבסיס היה קיים ידענו שיהיו שינויים וזה מה שכתבנו בחוזה. יש בסיס אפשר לבנות אפשר לתמחר... אבל תשים לב ברגע שאני אקלף את הטיח ופתאום אני אראה בבניין שחשבתי שהעובי הוא 20 ובעצם הוא 15 ואני צריך לחזק אז אני אחזק."
(עמוד 998, שורה 9 עד שורה 18; עמוד 1,024, שורה 16 עד שורה 21)
האדריכל העיד שכתב את המכתב לבקשת דני, מנהל בוטיק: "הוא רצה שמי מקבל את התוכניות ידע גם מה יש בתוכניות כמובן וגם מה אין בתוכניות ויוכל לקחת את זה בחשבון בהצעת המחיר שלו" (עמוד 722, שורה 6 עד שורה 13).
ניתן להניח כי מכתב האדריכל נמסר לידי ניצנים כבר בשלב המכרז, וממילא המכתב מהווה חלק מנספחי החוזה והוא אושר על ידי ניצנים בחתימתה.
"מר דוידי [מאיר]: ... הוא [המפקח] ביקש שאנחנו נעשה את הפרויקט הזה כי זה פרויקט שהוא הולך ללוות אותו באופן אישי... ואמר לי תקשיב זה אחד משני הפרויקטים הכי מסובכים בתל אביב...
כב' הש' קירש: מה זה מסובך?
מר דוידי: הוא מסובך כי הפרויקט הזה הוא פרויקט בניין בן 100 שנה, צריך היה כל הנושא של לבנות את המרתף, מאד מסובך, מאד מורכב מבחינה הנדסית מסובך לביצוע."
(עמוד 406, שורה 12 עד שורה 22)
כפי שצוין, המפקח היה מעורב בהליך ההידברות בין בוטיק לניצנים. לדבריו, לאור ניסיונו המקצועי, הוא זה שביקש להוסיף לחוזה התייחסות לשינויים אפשריים במתכונת העבודה:
"... שינויים בביסוס וביסודות ובתוספות זה רק דברים שאני יכלתי להגיד לעורך דין שיכתוב שישימו לב... עורך הדין לא יודע להגיד דברים כאלה... אני אמרתי תכניסו את הנושא שאם הקונסטרוקטור ישנה יסודות זה חלק מהפרויקט ואם הקונסטרוקטור ישנה את סוג הבטון זה חלק מהפרויקט, זה דברים שאני אמרתי לעשות." (עמוד 1,021, שורה 9 עד שורה 21)
המפקח העיד כי האפשרות לשינויים ולתקלות הייתה על השולחן ונדונה בין הצדדים:
"... הפגישות שאני הייתי עם מאיר מניצנים בנושא החוזה והייתי לדעתי באיזה שתי פגישות הבהרנו למאיר... ישבנו והבהרנו לו ברחל ביתך הקטנה תשים לב לא יודעים על שינוי תכנון ועל בעיות מדיירים ולא שינויים בנקודות ולא הקונסטרוקטור התבלבל ולא האדריכל לא ידע ואפילו צירפנו מכתב מהאדריכל... אני בחוזה הזה ספציפית הבהרתי למאיר ומאיר היה הקבלן שעבד איתי ולא רציתי להכשיל אותו אמרתי לו תשים לב אני ודני כבר עברנו פרויקט אחד עם עבודות נוספות אנחנו לא חוזרים לשם קח את הכסף שאתה רוצה ואני לא רוצה לשמוע מילה על עבודות נוספות והכנסנו את זה לחוזה אני הייתי לדעתי בשתיים שלוש ישיבות אחרונות על החוזה הזה אחרי שהחוזה הזה לדעתי חצי שנה ישבו עליו." (עמוד 987, שורה 12 עד שורה 17; שורה 27 עד שורה 32)
ההסכם מורה במפורש כי פעילות החנויות ובתי המלאכה תימשך כסדרה במקביל לביצוע העבודות. בוטיק נדרשה לפעול "בתיאום עם המחזיקים, ככל הניתן בנסיבות העניין", ולהשיג את רשותם להיכנס לשטחיהם (סעיפים 23.1 ו-23.2).
ראשית, המפקח העיד שבסיוריו המשותפים עם מאיר באתר קודם לכריתת החוזה, הוא התריע על הקשיים הצפויים בפרויקט, בין היתר, בגלל השוכרים בחנויות בקומת הקרקע וביתר המבנה:
"המחיר הראשוני שמאיר [הציע] 13.700 [מיליון ש"ח] אחרי זה הוא עשה איתי סיבובים באתר והוא נכנס למשא ומתן עם דני על החוזה, הוא הבין את הקשיים גם שאמרתי לו בעל פה אמרתי לו תראה החנויות פה לא תוכל לעבוד בקלות, עבודות לילה, הסדרי תנועה...
... אמרתי למאיר שיש דיירים בבניין ויש דיירים בחנויות שיגרמו לנו בעיות בביצוע... הסתובבתי איתו... הוא ראה שחלק מהבניין מאוכלס..."
(עמוד 989, שורה 26 עד שורה 29; עמוד 1,043, שורה 5 עד שורה 15)
שנית, דני עמד על כך שלניצנים הייתה ההזדמנות לעיין בהסכם הקומבינציה לפני חתימתה על חוזה הביצוע, והיא אף עשתה כן (עמוד 1,314, שורה 16 עד שורה 30; עמוד 1,321, שורות 24-23).
שלישית, ומעבר לכך, בחוזה הביצוע ניצנים אישרה בחתימתה ש"הוראותיו והגבלותיו" של הסכם הקומבינציה (כולו) ידועות ומקובלות עליה (סעיף 5.5).
רביעית ואחרון, באפריל 2013, כחודש ימים לאחר שחוזה הביצוע נכרת, ניצנים חתמה על כתב התחייבות כלפי וינברג. שם, היא אישרה שתעמוד בהוראות סעיפים שונים בהסכם הקומבינציה שעניינם ביצוע עבודות הבנייה (בין היתר, בנייה תוך המשך הפעילות במבנה, שהצריכה התחשבות בשוכרים ותיאום מולם; נ/28).
יוער כי באותו השלב ניצנים טרם הפקידה בידי בוטיק את הערבויות הבנקאיות. אלו נמסרו רק בחודשים אוגוסט ואוקטובר 2013 (נספח 2 לתצהירו של מאיר). לגישת בוטיק: "בניגוד להסכם הביצוע, ניצנים איחרה במספר חודשים בהפקדת הערבות ולכן אם הייתה מבטלת את ההסכם על יסוד הטעיה (כפי שהיא טוענת כיום) לא היה נגרם לה כל נזק ממשי..." (סעיף 14 לסיכומים). ניצנים לא התמודדה עם טיעון זה.
"הצדדים מאשרים כי במשך כל זמן ביצוע העבודות, ימשיכו להתגורר ו/או לעבוד שוכרים בשטח המקרקעין... מוסכם כי ככל שהשוכרים יתנגדו ו/או יפריעו לביצוע העבודות לרבות, התנגדויות, הפרות סדר וכיוצ"ב, יפעל הקבלן על מנת להגיע עימם להסדר בעניין, בסיוע של המזמין ו/או המפקח, אולם ככל שלא יצליחו הצדדים להגיע עם השוכרים להסדר יהיה המזמין אחראי לנקוט בהליכים משפטיים, לרבות מעיין משפטים, כנגד השוכרים, והכל מבלי לפגוע בהתחייבות הקבלן כי הבניין הינו בנין פעיל, אשר ימשיכו להתגורר ו/או להפעיל חנויות ו/או בתי עסק המופעלים ע"י שוכרים." (סעיף 2.4(21))
בהמשך לכך, גם במישור הכספי הובהר כי:
"... הוצאות נוספות עקב התנגדות לביצוע העבודות ו/או עבודות שלא ניתן לבצע במקרקעין השייכים לדיירים מוגנים ערב חתימה על הסכם זה... לא יהא בכך להגדיל את התמורה הפאשולית הקבועה בהסכם זה..." (מתוך סעיף 5.3)
ניתן להבין, אפוא, כי באותה נקודת זמן לא היה הסדר עם השוכרים (ולפחות לא עם כולם). כמו כן, בוטיק וניצנים נתנו את דעתן לתרחיש של פתיחה בהליך משפטי, על כל המשתמע מכך, כנגד שוכרים מוגנים (ולא רק אלה שהחזיקו בחנויות בקומת הקרקע). מעבר לכך, אפשרות זו הובאה כעניין מעשי (משימה לביצוע) בהסכם הקומבינציה: נכתב בסעיף 6.13.7 להסכם שוינברג "מתחייבים... להגיש בפועל תביעה/ות לפינוי כל הדיירים המוגנים בקומות א' ו-ב' בבניין, עד ולא יאוחר מ-60 ימים מהמועד בו הומצא להם... היתר הבנייה...". כזכור, ניצנים אישרה שהיא מודעת להוראותיו והגבלותיו של הסכם הקומבינציה (ראו סעיף 62 לעיל).
"הקבלן [ניצנים] מאשר כי בדק, או ניתנה לו הזדמנות לבדוק, לפני חתימה החוזה את האתר עליו יוקם הבניין, את מקום הבניין וסביבותיו, את התוכניות... את טיב הקרקע, את המפרטים וכמויותיהם וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לבצוע המבנה... התאמת התוכניות המצ"ב להסכם זה למצב הקיים במציאות באתר, נכונותם של נתונים הכלולים בכל מסמכי החוזה... וכל עניינים ונתונים אחרים המשפיעים או העשויים להשפיע על ביצוע העבודה ויתר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, על התמורה המשתלמת לו תמורת ביצוע העבודות... ומצהיר כי הינו מסוגל לבצע את העבודות והקבלן מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה או תביעה כלפי המזמין [בוטיק] בקשר עם האמור לעיל...
הקבלן מאשר כי שוכנע על יסוד הבדיקות המקדימות שערך בעצמו כי התמורה הנקובה בחוזה מניחה את דעתו ומהווה תמורה סופית, הוגנת ומספקת לכל התחייבויותיו עפ"י החוזה. הקבלן לא יהיה זכאי להגדיל את שכר החוזה או לתבוע התייקרויות מעבר לשכר החוזה האמור בנספח ב' לחוזה זה, למעט אם מצוין אחרת בחוזה זה.
הקבלן מאשר כי עיין היטב בכל התכניות והמפרטים וכי הוא מסכים לכל תנאיהם."
"כב' הש' קירש: אתה מוכן לקחת סיכון מסחרי על סמך חוות דעת של אדם [הכוונה להנדסאי החיצוני - ה"ק] שאתה לא מכיר?
מר דוידי [מאיר]: אני קודם כל לא לקחתי סיכון, אני בודק אותו ורואה את הדברים וביקשתי הצעות, שנבין, הפרויקט הזה מורכב מהמון קבלני משנה, אני קיבלתי הצעות מקבלני המשנה הוספתי את הרווח הקבלני והגעתי לאומדן מסוים בבדיקה, בנוסף לבדיקות שהוא [ההנדסאי] עשה, הבדיקות שהוא עשה הן בעיקר טכניות לפי התכניות הקיימות... הבדיקות האלה הן בדיקות מסוימות שהן לא יכולות להיות... סופיות."
(עמוד 408, שורה 20 עד שורה 31)
לא הוכח כי נמנעה מניצנים האפשרות לבצע מבעוד מועד בדיקות מקיפות יותר של מצב המבנה.
"... בהתחלה קיבלתי ממנו [מהמפקח] חומר חלקי... המשא ומתן היה סביב אפילו מחיר יותר מופחת, סביב ה-13,800 [אלפי ש"ח].
...
... אבל בסופו של דבר אחרי שבדקתי את התכניות... חלקן הוצגו לי מאוחר יותר ועשיתי את כל הבדיקות אני חשבתי שהפרויקט הזה יהיה אפילו במחיר יותר גבוה סביב הכמעט 16 [מיליון ש"ח] אבל בסוף הוחלט ונחתם שהפרויקט יהיה סביב ה-15." (עמוד 406, שורה 32 עד עמוד 407, שורה 9)
"הקבלן מאשר כי שוכנע על יסוד הבדיקות המקדימות שערך בעצמו כי התמורה הנקובה בחוזה [15 מיליון ש"ח] מניחה את דעתו ומהווה תמורה סופית, הוגנת ומספקת לכל התחייבויותיו עפ"י החוזה. הקבלן לא יהיה זכאי להגדיל את שכר החוזה או לתבוע התייקרויות מעבר לשכר החוזה..."
משקבעתי כי לא נפל פגם בכריתת החוזה במובנו של סעיף 15 לחוק החוזים, יש לראות בהוראות חוזה הביצוע כמשקפות נכוחה את רצונן המשותף של בוטיק וניצנים.
(א) לבדוק את הבנייה ולהשגיח על אופן ביצועה - המפקח היה רשאי לבדוק את התאמת הביצוע לתכניות ולדרישות החוזה, את טיב החומרים וטיב הבנייה, וכן לבדוק את התאמת קצב הביצוע ללוח הזמנים. למפקח ניתנה גם הסמכות להעביר לניצנים הוראות שונות במהלך עבודתה, לפי שיקול דעתו והממצאים בשטח. ניצנים מצידה התחייבה למלא אחר הנחיות אלו (סעיף 3).
(ב) לאשר את ביצוע כל שלבי העבודה והתשלום בגינם - המפקח היה הגורם המוסמך לאשר שניצנים ביצעה כל חלק בעבודה כנדרש. לפי סעיף 3.8, "אישור המפקח לכל שלב עבודה או חלקה, יהיה ראיה לכך שהקבלן עמד בביצוע העניין המאושר". אישורים מעין אלה היו הבסיס להתחשבנות הכספית בין בוטיק לניצנים, שהייתה גם כן תחת אחריות המפקח.
(ג) לקבוע כי נדרשת עבודה נוספת שבגינה ניצנים זכאית לתוספת תשלום (סעיף 5.3).
(ד) להכריע לגבי אופן היישום של הוראות או מסמכים סותרים (סעיפים 6.1 ו-41.2).
(ה) להכריע במחלוקות לגבי טיב ומחירים - בסעיף 8 נכתב "בכל ויכוח בנושא של טיב ומחירים, יהיה המפקח מטעם הבעלים [בוטיק] הפוסק האחרון".
(ו) להכריע לגבי זכאות ניצנים לארכה להשלמת הבנייה - המפקח היה הגורם המוסמך לבחון האם בקשת ניצנים לתוספת זמן מוצדקת ועומדת בתנאי החוזה, וכן לקבוע את משך הדחייה לה היא זכאית בהתחשב בנסיבות. סוכם כי "בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בדבר קיום התנאים המצדיקים מתן ארכה כאמור ו/או משך הארכה המגיעה עקב אותם תנאים, יכריע המפקח וקביעתו תהיה המחייבת" (סעיף 30).
(ז) לקבוע כי ניצנים זכאית להחזר עלויות עקב הפסקת עבודה, כולה או מקצתה, שלא ביוזמתה או באשמתה - למפקח ניתנה הסמכות לקבוע את "מניין הימים... לאותו עניין" שמעבר אליו ניצנים תהא זכאית להחזר "הוצאות ישירות" כהגדרתן בחוזה (סעיף 38).
אתייחס לטיעונים האמורים לפי סדר הצגתם.
האם המפקח פעל בהגינות המתחייבת מתפקידו?
עוד יוער כי אמנם לפי דעת ניצנים, "ברור כי לספיר [המפקח] יש אינטרס ל'יישר קו' עם בוטיק ששילמה את שכרו", אך דומה כי ההסדר כאן אינה שונה מהמצב הנהוג בענף. מעדותו של מאיר עולה שבנסיבות דומות (התקשרות בין יזם וקבלן ראשי), מקובל שהיזם משלם את שכרו של המפקח (סעיף 104 לסיכומיה; עמוד 448, שורה 32 עד עמוד 449, שורה 1).
ניצנים עבדה יחד עם המפקח במשך כשנה על פרויקט בנייה אחר לפני הפרויקט הנוכחי ("הפרויקט הראשון"). מאיר העיד:
"ש: תסכים אתי שניצנים הגיעה לעבוד בפרויקט שלנו כשברקע שלה עבודה פורה ומוצלחת עם המפקח ספיר.
ת: נכון.
ש: נכון שאם בזמן אמת היית חושש שהמפקח ספיר עלול להזיק לניצנים לא היית נעתר להזמנתו.
ת: נכון.
ש: נכון שאם היית סובר שהמפקח ספיר מצוי בניגוד עניינים או שהוא עשוי לפעול במשוא פנים לא היית נכנס לפרויקט?
ת: כן.
ש: תסכים אתי שה[עובדה] שניצנים באה אחרי המפקח ספיר לפרויקט היא צעד של הבעת אמון במקצועיותו?
ת: כן."
(עמוד 449, שורה 12 עד שורה 23)
ובשלב אחר, מאיר סיפר: "הוא [המפקח] לא היה נגדי בכלל היינו גם חברים טובים בפרק זמן ארוך ובנקודה מסוימת זה השתנה" (עמוד 404, שורות 18-17). גם איציק, ששימש כמנהל האתר בפרויקט הראשון, העיד כי בזמנו שררה בינו ובין המפקח אווירה טובה (עמוד 626, שורה 11 עד שורה 25).
לצד זאת, קשריו הקודמים של המפקח עם דני (ומשפחתו) היו כנראה ממושכים ומשמעותיים יותר. המפקח העיד כי הוא הכיר את דני "... הרבה שנים לפני הפרויקט הזה... עשינו עוד שלושה פרויקטים מאוד מוצלחים לפני" (עמוד 961, שורה 14 עד שורה 31). ניצנים לא טענה שלא הייתה מודעת לכך בזמן אמת. ובכל מקרה, לנוכח טיב יחסיהם של מאיר ואיציק עם המפקח באותה נקודת זמן, ספק בעיניי אם עובדה זו, כשלעצמה, הייתה משנה. כפי שצוין ויפורט בהמשך, לדעת ניצנים, רק בשלב מאוחר יותר חלה תפנית שלילית בגישתו של המפקח כלפיה.
למעשה אין מחלוקת לגבי רמת מקצועיותו ותפקודו של המפקח בפרויקט (בהקשר זה, אפנה לעדויות שני הצדדים: עדותו של דני - עמוד 1,231, שורה 1 ואילך; עמוד 1,613, שורה 9 ואילך; עמוד 1,753, שורה 17 עד שורה 32; עדותו של מאיר - עמוד 466, שורה 32 עד עמוד 467, שורה 4; וכן עדותו של איציק - עמוד 629, שורה 1 ואילך; עמוד 636, שורה 31 עד שורה 33; עמוד 637, שורה 1 עד שורה 4).
עוד יצוין כי התרשמותם הטובה של איציק ומאיר מיכולותיו של המפקח התבטאה גם בהחלטתם לחבור אליו לפרויקט בנייה נוסף. אשוב לעניין זה מיד בהמשך.
"כב' הש' קירש: ... השאלה היא לגבי שיטת עבודה של מפקחי בנייה בכלל ומר ספיר בפרט... האם כשאתה מאשר חשבונות אתה מביא בחשבון רק את מידת ביצוע העבודה והעלות של ביצוע אותו קטע של העבודה או שמא אתה יכול להביא ומביא בחשבון גם שיקולים נוספים או התחשבנויות נוספות בין המזמין לבין המבצע הקבלן. השאלה אם אתה מתמקד רק בחשבון שמוגש... ועבודה מסוימת או שאתה מסתכל על מכלול היחסים בין הצדדים.
מר ספיר: זה לא, אני מסתכל על קודם כל כמובן מה שבוצע ועל החוזה ועל טבלת התשלומים [שצורפה כנספח לחוזה - ה"ק],
עו"ד שיטרית: אז בוא אני אשאל אותך קונקרטית בפרויקט הזה האם בנקודת זמן כול שהיא מר דני בשן ניסה להפעיל עליך לחצים לא במובן של איומים אלא הוא ויבוא ויגיד לך תשמע אני מבקש שתכתוב תשלומים אחרים ממה שאתה חושב. האם הייתה כזו סיטואציה?
מר ספיר: דני בשן מידי פעם תהה על פעולות שאני עושה בפרויקט כולל אישור חשבונות...
חשב שאני מאשר לפעמים יותר מידי חשב לפעמים שאני נותן אורכות בזמנים יותר מידי אבל אני פעלתי לטובת הפרויקט [בעניינים] האלה.
עו"ד שיטרית: אז אתה מצהיר עכשיו חד משמעית,
...
שלא הייתה סיטואציה שדני בשן טען להפחתות ואתה נכנעת ללחץ הזה אתה תמיד הלכת עם השיקול דעת המקצועי שלך... איך בית משפט הגדיר העבודה [שבוצעה]... מה מגיע עליה זה מה שקבעת כל הזמן?
ת: ברור.
ש: זה מה שהנחה אותך?
ת: כן.
ש: כן. ב-100 אחוז?
ת: 100 אחוז.
ש: לא הייתה סיטואציה שאתם דיברתם בינך לבין דני ואתה אמרת לו תראה, יש אולי בעיה עם הקבלן אני אדאג בחשבונות תמיד יישאר לך יותר כסף, הייתה סיטואציה כזאת?
ת: לא, נהפו[ך] הוא היו סיטואציות אחרות. הסיטואציה שאומרת אני סומך על הקבלן שהוא עשה את הטיח... והוא, אם יש תיקונים הוא יתקן. אני תמיד הצדקתי למה אני מאשר לקבלן, דני תמיד חשב שאני מאשר יותר מידי."
(עמוד 962, שורה 31 עד עמוד 964, שורה 10; סעיף 37 לתצהיר המפקח)
ועוד -
"... בשום חשבון לא קיזזתי עבור עבודה שבוצעה לא עשיתי... שום monkey business ... אני התעסקתי עם איציק ואישרתי ככה בדיוק מה שבוצע... דני יודע ודני לוקח אותי לפרויקטים במשך השנים כי הוא יודע דווקא שאני לא נלחץ לא ממנו ולא מהשותפים שלו ולא מאף אחד."
(עמוד 1,153, שורה 24 עד עמוד 1,154, שורה 9)
יצוין כי עדותו של המפקח בנקודה זו נתמכת גם בראיה חיצונית. כוונתי להתכתבות "פנימית" בין דני למפקח מאוקטובר 2015, במסגרתה דני חזר וביקש שהמפקח לא ישלם את מלוא התשלומים לניצנים (אלא יערוך בהם "קיזוז"), וזאת כדי להקטין את החשיפה של בוטיק ולהבטיח את השלמת העבודות שטרם בוצעו. המפקח עמד על התנגדותו והשיב לדני: "לגבי קיזוזים - אם ממשיכים עם הקבלן אז אני לא מקזז [לו] מהחשבונות את התוספות שקיבל עד כה לחשבונות, אם לא ממשיכים עם הקבלן אז נכנסים למסכת אחרת של התחשבנויות" (ת/11).
בנוגע למישור הזמן, יצוין גם כי לצד סירובו של המפקח לאשר לניצנים ארכה נוספת, הוא כן קרא לה להכין לוח זמנים "כפי שהיא רואה אותו" ביחס להמשך עבודתה באתר. בכך המפקח אפשר לה, למעשה, להשפיע על תכנון הזמנים, ולכל הפחות, הוא הוביל לתיאום ציפיות מחודש בין הצדדים.
"עו"ד מצקין: ... נכון שאם המפקח ספיר היה מוטה כטענתך הוא לא היה מאשר ארכה לניצנים?
מר דוידי : הוא לא היה מוטה, מושפע.
ש: אתה אומר הוא היה מוטה, זו הטענה שלך הוא לא היה אובייקטיבי, כך אתה טוען.
ת: כן.
ש: אני אומר לך אם הוא היה מוטה אז הוא גם יכול היה לא לאשר לך שום ארכה ועדיין הוא אישר לך ארכה של 8 חודשים.
ת: אענה לך, בשלב הראשון הפרויקט התנהל בצורה מאד מקצועית ונכונה, יוסי ספיר הוציא פרוטוקולים בצורה מסודרת וטען, לא יוסדר חשמל, לא יסודר סיני [שוכר מוגן], הפרויקט לא יעמוד בלוחות זמנים, הוא דרש מהיזם בכל שבוע בפרוטוקולים, אני לא רוצה למנות את כל עשרות הפרוטוקולים שיצאו... לטפל בסיני, שיהיה אפשר לבנות את הפרויקט, אז עד השלב הזה זה היה בסדר, בשלב מסוים וזה יעשה לך סדר בהכל, בשלב מסוים שהגשנו עבודה חריגה בגין הקרקע והוצאתי כמה מכתבים יוסי ספיר הבין שהוא צריך להיות רשמי והוא הפסיק לתת הארכות כי הוא קיבל הנחיה מהיזם לא לתת הארכות..."
(עמוד 462, שורה 26 עד עמוד 463, שורה 7)
כך למשל, הטענה אינה עולה בקנה אחד עם העובדה שלקראת סוף שנת 2014 - בחלוף שנה וחצי מתחילת הפרויקט - ניצנים חברה למפקח לביצוע פרויקט בנייה נוסף במקביל לפרויקט הנוכחי ("הפרויקט המקביל"). צעד זה מעיד לטעמי על האמון שניצנים רחשה למפקח, ובפרט לדרכי התנהלותו. יובהר כי העבודה בפרויקט המקביל התחילה לאחר שחלק מבקשות ניצנים לתוספת זמן ותשלום נדחו, והוויכוח בין הצדדים התנהל גם באמצעות עורכי הדין (עמוד 609, שורה 34; נספחים 52 עד 57 לתצהיר של מאיר).
גם במועדים מאוחרים יותר, ניתן למצוא ביטוי להתחשבות המפקח בניצנים, כגון: ההסדר הכספי שנעשה בתיווכו באוקטובר 2015; התרת ביצוע באמצעות קבלני משנה חיצוניים רק לאחר שניתנו לניצנים הזדמנויות חוזרות, ועוד.
המשקל שיש לייחס לעמדת המפקח
ההבדל בין גישות הצדדים מתמקד למעשה בשאלה מה המשקל שיש לתת לקביעות המפקח.
(א) תוכן סעיף 40.3 לחוזה הביצוע המצוי בחלק העוסק ב"סעדים ותרופות" מצביע על כך שהיו גורמים נוספים עם סמכויות הכרעה בקשר לפרויקט: "מוסכם מפורשות בין הצדדים כי למרות כל האמור בחוזה זה בדבר סמכויות המהנדס ו/או הבורר ואפשרות הפנייה אליהם במקרה של חילוקי דעות...".
(ב) האפשרות לפנות למסלול של בוררות נדונה בין הצדדים כבר באוגוסט 2014, ככל הנראה ביוזמתה של ניצנים. על אף שהמהלך לא יצא אל הפועל, דני הביע בכתב את הסכמתו העקרונית. אביא את תשובתו למאיר כלשונה:
"... בפגישתנו אמרת שאתה נפגע שלא מתייחסים לבקשה שלך ושאתה רוצה בוררות על ההסכם בנינו ואני אמרתי לך שלמרות שזו לא אפשרות שמופיעה בהסכם ולא פותחים כל דקה הסכם אלא עדיף בסוף שיש את כל הנתונים ואחרי שהפרויקט גמור א[ב]ל על מנת לשמור על היחסים אני מוכן עכשיו לפתוח את ההסכם לבוררות אבל לא כל פעם ושאני רוצה להפסיק עם האיומים ולייצר סביבת עבודה נוחה להתקדמות וסיום הפרויקט ואתה הסכמת..." (תכתובת אלקטרונית מיום 26.8.2014 - ת/47; וראו גם סעיף 129 ונספח 59 לתצהירו של מאיר ועדותו בנושא - עמוד 463, שורה 8 עד שורה 16).
(ג) כעבור כשלושה חודשים, בנובמבר 2014, נערך בין הצדדים הסדר כספי נוסף. הוסכם באופן ברור כי: "על אף העברת התוספת לחוזה יכולים שני הצדדים לתבוע אחד את השני בסוף הפרויקט בלבד" (נספח 12 לתצהיר המפקח).
נוסף על האמור, המפקח, שהיה מעורב במשא ומתן ובעיצוב החוזה, העיד בעצמו כי הסמכות שהוקנתה לו לשמש כ"פוסק אחרון" נוגעת רק לתקופת הבנייה:
"... ככה ענף הבניין מתנהל [,] במשך הביצוע המפקח הוא הפוסק הוא הבורר והוא נותן הנחיות [קבלן] לא יכול לעכב את העבודה במשך הביצוע הוא לא יכול להפסיק אותה... רוצה אחרי זה שיתבע. אבל אני במשך הביצוע אני אומר כרגע זה מה שמגיע...
...
ת: ... מבחינתי אני בודק את כל החריגים ואת כל החשבונות ואני פוסק ואם יש ויכוחים בין המזמין לבין הקבלן אני נותן את הקביעה שלי תוך כדי ביצוע אחרי זה יכולים תמיד לערער על הקביעה שלי.
ש: אז אין בעיה יכולים, אפשר לערער על הקביעות שלך? אין בעיה?
ת: אני לא אלוהים, אני כולה מפקח."
(עמוד 1,118, שורה 19 עד שורה 23; עמוד 1,120, שורה 4 עד שורה 8)
לפי דעת בוטיק,
"תביעתה של ניצנים חותרת תחת אחד מעקרונות היסוד של ההסכם גם מהסיבה שהפלוגתאות, לרבות מועדי השלמת הבניה, קצב התקדמות הבניה, השלמת שלבי הבניה, קביעת היקף העבודות שבוצעו, תוספת תמורה בגין 'חריגים' וכו' מסורים, בהתאם להסכמת הצדדים, להכרעתו של המפקח ספיר שעל זהותו הסכימו הצדדים. יש ליתן משקל מכריע לקביעותיו של המפקח ספיר בהיותן קביעות הנעוצות בניסיון ומומחיות מקצועית, של מי שליווה את הפרויקט מראשיתו והיה נוכח באתר באופן שוטף... ברי כמי שליווה מדי יום את הפרויקט, הרי שכדי לסטות מהכרעותיו מזמן אמת נדרש נימוק כבד משקל, בפרט שהוא בעל ניסיון..." (סעיף 16 לסיכומים)
ניצנים מתנגדת ואף קוראת לביטול חלק מהחלטות המפקח מהטעמים שפורטו לעיל:
"... בית המשפט הנכבד [יתבקש] לקבוע כי החלטות המהנדס ספיר, הן בנוגע לסרובו הגורף לאשר עבודות נוספ[ות] וחריגים ו/או לאשר בכתב הארכה נוספת לסיום תקופת הביצוע (מעבר ל-8 החודשים שאישר) ו/או לא לאשר תשלום עבור עבודות שנעשות במסגרת הסכם הביצוע הינן בטלות... המדובר בהחלטות שאינן סבירות, החורגות מכל קנה מידה של סבירות ומקצועיות, תוך הפרה של חובת הזהירות והאמון המוטלת על המהנדס ספיר ו/או החלטות שהתקבלו בחוסר תום לב ומתוך העדפה של אינטרסים של הנתבעת [בוטיק] על פני האינטרסים של התובעת [ניצנים], משיקולים זרים ומהתלות של המהנדס ספיר בנתבעת המשלמת את שכרו." (מתוך סעיף 243 לכתב התביעה המתוקן)
האם מדובר בכלל העבודות שנדרשו עד להשלמת הפרויקט ומסירת הדירות (למעט נסיבות שהוחרגו במפורש) - כטענת בוטיק, או שמא התמורה הנ"ל אינה מכסה עבודות שלא נזכרו בתכנון המקורי וחרגו ממנו באופן מהותי (במישור הכספי או הביצועי) - כטענתה העיקרית של ניצנים.
(א) הגדרת "הבניה" נוסחה באופן הצופה מצב דינמי, ובלבד שלא חל שינוי מהותי:
"ביצוע הבניה על פי היתר-הבניה ובהתאם לתכניות, לכתב הכמויות ולמפרטים המצורפים כנספח ג' (הכולל גם את מכתב האדריכל מיום 20.3.13 בדבר ההערות והבהרות לתוכניות)... שהומצאו ו/או שיומצאו לקבלן [ניצנים] מעת לעת, ובתנאי שהשינויים לא יהיו מהותיים, ובהתאם להוראות כל דין." (סעיף 1.4; קו ההדגשה איננו במקור)
יצוין כי המונח "שינוי מהותי" מוזכר רק בסעיף האמור, ואין בו בחוזה הביצוע כל התייחסות מפורשת למשמעותו. כפי שיתואר בהמשך, השאלה מה נכלל בגדר שינוי מהותי ומה לא, עומדת בלב המחלוקת בין הצדדים בנושא זה.
(ב) גם "התכניות" המתחייבות לביצוע הוגדרו באופן רחב, ובתנאי שהן בזיקה לתכנון המקורי, ובכפוף להוראות סעיף 5.3 לחוזה (אותו אביא מיד):
"תכניות הבניה ובכללן תכניות ההגשה לקבלת היתר הבניה של הבנין - תכניות העבודה - וכל התכניות המפורטות הנחוצות לביצוע מושלם של הבניין וכן המפרטים הטכניים הכלולים בנספח ג' לחוזה... לרבות התכניות והמפרטים שישנו ו/או יתקנו ו/או יחליפו אותם להלן... וכן כל תכניות או מפרט נוספים, או מפורטים יותר או תכניות או מפרטי בצוע שיאושרו על-ידי המנהל [בוטיק או מי מטעמה] או המפקח לצורך בצוע העבודות ובלבד שהם מבוססים על התכניות והמפרטים בנספח התכניות ו/או נגזרים מהם ו/או מהווים פירוט להם, והכול בכפוף לאמור בסעיף 5.3 להלן." (שם)
"5.3. התכניות המצורפות כנספח ג' הוכנו ויוכנו על-ידי מתכננים שנשכרו לשם כך על-ידי הבעלים [הכוונה לבוטיק שכונתה גם "המזמין" - ה"ק], והן תוכנה בהתאם להנחיות הבעלים ושיקול דעתו הבלעדי מובהר ומודגש כי גם ככל שיימצאו בתוכניות או במפרטים טעויות תכנון ו/או ליקויים ו/או חוסרים ו/או אי התאמות מכל מין וסוג שהוא, ו/או טעויות יועצים ו/או קונסטרוקטור באשר לאופן זיון הבטון ו/או לכמויות הברזל הנדרשות, ו/או לסוג הבטון הנדרש, עומק יסודות שונה לביצוע, ביסוס, חפירות, העתקות, הוצאות נוספות עקב התנגדות לביצוע העבודות ו/או עבודות שלא ניתן לבצע במקרקעין השייכים לדיירים מוגנים ערב החתימה על הסכם זה ו/או דרישות מצד הרשויות לרבות דרישות צוות השימור ו/או כל פרט אחר, יהא כינויו אשר יהא, לא יהא בכך בכדי להגדיל את התמורה הפאושלית הקבועה בהסכם זה, והדבר לא ייחשב בשום מקרה כחריגה אשר בגינה זכאי הקבלן לתוספת תשלום מעבר לשכר החוזה הפאושלי. חרף האמור, מובהר כי במקרה שבו המפקח יקבע כי החריגה אינה כלולה במסגרת התמורה הפאשולי[ת] יהיה המזמין [בוטיק] מחויב בתשלום ההפרש בגין החריגה.
5.3.1 עוד מובהר כי גם שכר החוזה הפאושלי הקבוע בהסכם זה לא ישונה בשום אופן אלא אך ורק שינויי שטחים ביחס למצוין בתוכניות ו/או במפרטים, שינוי סטנדרט הבניה ביחס למצוין בתוכניות ו/או במפרטים, ובמקרה של שינוי במספר יחידות הדיור." (להלן: "סעיף 5.3" ו-"סעיף 5.3.1"; קווי ההדגשה אינם במקור)
"התמורה:
כתמורה מלאה סופית וכוללת לבצוע כל העבודות והשלמתן ולקיום כל יתר התחייבויותיו לפי החוזה, ישלמו הבעלים לקבלן את התמורה המפורטת בנספח ב' לחוזה [שם צוין 'סך פאושלי בשקלים השווה ל-15,000,000 ש"ח לא כולל מע"מ' - ה"ק] ובמועדים הנקובים בה וזאת כמובן בכפוף לעמידה מצד הקבלן במועדים המפורטים בלוח הזמנים, שהינו נספח ג' לחוזה.
למען הסר ספק:
שינויים הנובעים מטעויות תכנון של המתכננים השונים.
שינויים בביצוע העבודות כתוצאה מדרישות של בעלי החנויות.
שינויים הנובעים מדרישות חדשות של צוות שימור לא יחויבו בתשלום.
שינויים עקב הנחיות חדשות של יועצים בשטח.
שינויים הנובעים מחוסר התאמה בין המפרטים לתוכניות או בתכניות לא יחויבו בתשלום.
שינויים עקב הנחיות המגדילות את הקושי בביצוע לא יחויבו בתשלום.
במידה ויחלו שינויים בערך המע"מ מעת לעת ישונה מחיר החוזה בהתאם.
שינוי דיירים יחויבו על ידי מחירון שינויי דיירים... וישולמו לקבלן ישירות."
לגבי ההבהרה בסיפא של הסעיף - ניתן להבחין שרק לגבי חלק מסוגי השינויים צוין במפורש שהם לא יובילו לחיוב נוסף. על פי קריאה אחת של הסיפא של סעיף 35, מוצגת רשימה - שלא נוסחה בקפידה - של סוגי שינויים שונים אשר כולם אינם מזכים בתשלום נוסף (חרף העובדה שהמילים "לא יחויבו בתשלום" נכתבו לצד חלק מן הסוגים בלבד). על פי קריאה אחרת, הרשימה ממיינת את סוגי השינויים לשתי קבוצות - אלה שעשויים לחייב בתשלום נוסף ואלה שלא. דומה כי על פי ההקשר ולשון סעיף 35 כולו הפירוש הראשון הוא הנכון. אחרת, למשל, יכולנו להבין כי "שינויים הנובעים מטעויות תכנון" עשויים להצדיק תוספת תשלום - מסקנה שסותרת את האמור באופן מפורש בסעיף 5.3 לחוזה.
"ידוע לקבלן כי החוזה הינו חוזה פאושלי וכי התמורה שמקבל הקבלן הינה התמורה הסופית והמוחלטת בגין ביצוע והשלמת כל העבודות עד לקבלת תעודת גמר, וכי הוא לא יהיה זכאי לקבל תמורה נוספת כלשהי מכל סיבה שהיא, לרבות בגין נסיבות שהקבלן לא צפה או חזה או נסיבות שלא יכול היה לצפות או לחזות מראש, הכל למעט אם נאמר אחרת במפורש בחוזה.
מובהר כי שכר החוזה כפי שמופיע בהצעה או כפי שיסוכם בכתב בין הצדדים במפורש הוא שכר החוזה הסופי והמוחלט ללא מדידת כמויות (פאושלי), הכל למעט אם נאמר אחרת במפורש בחוזה." (סעיף 2.3(6) וסעיף 2.3(7) לחוזה)
עד כאן סקירת ההוראות הרלבנטיות מתוך חוזה הביצוע.
"... על פי ההסכם, הנסיבות הבלעדיות בהן יש היתכנות לתשלום תוספות בגין 'שינוי מהותי' הן כאשר השינוי [ה]מהותי מתרחש באחת מתוך שלוש קטגוריות הסכמיות בלבד שהוגדרו בסעיף 5.3.1 להסכם: הוספת יחידות דיור, שינוי סטנדרט הבניה ותוספת שטחים." (מתוך סעיף 13 לסיכומי התשובה, וראו גם סעיף 124 לסיכומיה העיקריים)
"... עבודה המהווה שינוי מהותי מהתכניות מזכה את ניצנים בתמורה נוספת בנוסף לתוספת תמורה לפי סעיף 5.3.1...
... אין כל זיקה בין סעיף 5.3.1 לבין הגדרת השינוי המהותי. יש לקרוא את סעיף 5.3.1 למול סעיף 5.3. בסעיף 5.3 ניתנה למפקח סמכות לקבוע כי עבודה [נחשבת] כחריגה ולעומת סעיף זה, סעיף 5.3.1 קבע מקרים שיחשבו כחריגה מבלי שלמפקח יש שיקול דעת בנושא..." (מתוך סעיפים 367-366 לסיכומיה)
דהיינו, קיימת מחלוקת האם סעיף 5.3.1 בא לתחום את סמכות המפקח המוקנית בסעיף 5.3 סיפא בנושא חריגה המחייבת תשלום נוסף, או שמא הוא בא להוסיף עליה.
"דווקא בשל קיומה של וודאות גבוהה לשינויי תוכניות ומתן הוראות של מתכננים ויועצים עם התקדמות העבודות, הצהיר בשן [דני] בתצהירו ובחקירתו, כי מראש ובשלב המשא ומתן, לאחר המכרז, הועלתה התמורה החוזית בכמיליון ושלוש מאות אלף ש"ח, כפוליסת ביטוח של כל הסיכונים, על מנת שלא יהיה לניצנים פתחון פה לקבלת תוספות כלשהן בדיעבד." (סעיף 2 לסיכומי התשובה; וכן סעיף 8 לסיכומים הראשיים)
"... בניגוד לטענות בוטיק כי הגדלת התמורה נועדה לחסום ולמנוע כל תשלום נוסף, הרי שנוסח הטיוטות מגלה שיחד עם הגדלת התמורה, הורחבו גם המקרים המזכים את ניצנים בתמורה נוספת... בוטיק טענה שהסכימה להתייקרות בשיעור 10% מההצעה של ניצנים כדי למנוע דרישות על עבודות נוספות. אלא מאי, שאם ניצנים דרשה התייקרות בגלל הקושי והמורכבות של הפרויקט... ברור כי ניצנים לא עשתה זאת כדי למנוע מעצמה מלקבל תשלום עבור עבודות נוספות, מסקנה שמתיישבת עם ה'גלגול' של טיוטת חוזה הביצוע." (מתוך סעיפים 360 ו-363 לסיכומים)
אמנם, כטענת ניצנים, אין בחוזה הביצוע התייחסות למשמעות ייקור המחיר בשלב המשא ומתן (לא נכתב, למשל, כי התוספת בסך של כ-1.3 מיליון ש"ח שולמה למעשה בעד "פוליסת ביטוח של כל הסיכונים" כלשון בוטיק). אך המילה פאושלי (או דומות לה - תמורה סופית, מלאה ומוחלטת) חוזרת ומופיעה בחוזה שעליו ניצנים חתומה.
"... מכיוון שהיה לי ניסיון עם דני בשן בפרויקט קודם לשימור אנחנו [ה]וספנו לקבלן מיליון 300 אלף שקל... כדי שלא יהיו חריגים בפרויקט... אנחנו סגרנו שמוסיפים כסף ולא מדברים על עבודות נוספות וזה עקב ניסיון שהיה לי עם דני בפרויקט מסריק ששם הקבלן הגיש הרבה עבודות נוספות ואמרנו שאנחנו לא רוצים להיכנס לזה בפרויקט. והובהר לקבלן במשא ומתן ביום הראשון מוסיפים כסף מיליון 300 הבנק ידע זה המחיר לא מוסיפים שקל עבודות נוספות..."
ובהמשך -
"אני בחוזה הזה ספציפית הבהרתי למאיר ומאיר היה הקבלן שעבד איתי ולא רציתי להכשיל אותו אמרתי לו תשים לב אני ודני כבר עברנו פרויקט אחד עם עבודות נוספות אנחנו לא חוזרים לשם קח את הכסף שאתה רוצה ואני לא רוצה לשמוע מילה על עבודות נוספות והכנסנו את זה לחוזה ..."
ועוד -
"הוא [מאיר]... כשהוא נכנס לעומק של הפרויקט אז הוא הגיש הצעת מחיר חדשה מ-13.700 [מיליון ש"ח] הוא ביקש 15 וזה כמעט פוצץ את כל ההסכם..."
(עמוד 982, שורה 10 עד עמוד 983, שורה 2; עמוד 987, שורה 27 עד שורה 30; עמוד 988 שורות 22-21)
"העבודות שפורטו [בטבלת החריגים]... כעבודות נוספות הן עבודות שכלל אינן מופיעות בתכניות העבודה או בתכניות שצורפו להסכם. לגבי חלק מהעבודות, ברור מהמסמכים של היועצים כי עבודות אלו לא היו ידועות במועד עריכת התכניות, והצורך לביצוען נולד לאחר שהחלו העבודות ובהתאם לממצאים שהתגלו בשטח.
העבודות הנוספות... אינן נכללות בגדר העבודות שניתן להגדירן כשינוי שאינו מהותי או עבודה מינורית, הן לאור היקף עלות הביצוע שלהן והן לאור מהות העבודות הנרחבות למול העבודות על פי התכניות. בחלק מהחריגים, המדובר בעבודות שבהתאם למסמכים שהוצגו בפני, ביצוען היה בבחינת הפתעה גמורה גם ליועצים של המזמין [בוטיק], כך שברור כי עבודות אלו אינן כלולות בתוכניות ו/או בחשבון פאושלי." (סעיפים 15 ו-16)
מר קוטלר הסביר שהחריגים בטבלה הם תוצאה של השוואה פשוטה שערך בין התוכניות. לשם הדוגמה, אם בתוכנית המקורית שצורפה לחוזה הביצוע הופיעו שלוש נקודות חשמל ובתוכנית מעודכנת יותר (או בשרטוט) קיימות חמש נקודות חשמל, אזי לגישתו קיים חריג של שתי נקודות (עמוד 182, שורה 22 עד עמוד 183, שורה 12). התוכניות עצמן לא הוגשו בשלמותן לבית המשפט.
"ש: הלכת ובדקת בפועל כמה נקודות חשמל ציבוריות נוספות ביצע[ה] ניצנים?
ת: הלכתי ועשיתי השוואה בין התוכניות.
ש: אבל הלכת בשטח,
ת: תוך כדי ביצוע עבודה... תוך כדי ביצוע, לא, לא, לא... זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. תוך כדי ביצוע עבודה אני הכנתי את החריג, חריג מלא קרה מה שקרה וכנראה העבודה אני מניח שהעבודה הופסקה באמצע הספיקו חלק לא הספיקו חלק [אין] לי מושג מה קרה שמה.
ש: יש לך להראות לי תרשומת שלך מזמן אמת שבדקת כמה גלאי עשן הותקנו?
ש: לא ניהלת תרשומת בזמן אמת?
ת: לא, אני עוסק בחישוב כמויות לא בביצוע."
ובהמשך -
"... אני הסברתי לך שאני הגשתי את זה טרם ביצוע... החריג הזה [הכוונה לנקודות חשמל ציבוריות - ה"ק] כדי שיגישו את זה ולא קיבלו את זה... זה היה אז בזמן הפסקת הפעילות שלא הגענו לבדיקה."
(עמוד 180, שורה 28 עד עמוד 181, שורה 9; עמוד 183, שורה 18 עד שורה 23)
"ביחס לתמורת העבודות החריגות, הציג העד קוטלר תחשיבים שערך. העד קוטלר, בהגינותו ובמהימנותו, אישר בחקירתו הנגדית כי אינו יודע ביחס לחלק מהחריגים, האם בוצעו ע"י ניצנים. ברם המדובר בחריגים בודדים, בסכומים שאינם מהותיים, כאשר התמונה הכללית הינה ברורה." (סעיף 54 לסיכומי התשובה; וראו גם סעיף 55 שם, וכן סעיפים 382 עד 385 לסיכומיה הראשיים)
נקודה זו עלתה בחקירתו של מר קוטלר, עת נשאל על "השלמת יציקה מעל תקרה קיימת עקב רלסים רקובים" (שנאמדה כנזכר בסך של כ-203 אלפי ש"ח):
"ש: ... ניצנים כותבת וגם הצהירה [מספר] פעמים שהיא קבלן שמתמחה [ב]שימור ועשתה הרבה פרויקטי שימור, תגיד קבלן שהוא מומחה לשימור ובא לבניין מאה שנים הוא לא, הוא לא יכול לדעת שמצב הרלסים הוא לא מן המשופרים?
מר קוטלר: לא יכול לדעת, אני אומר לך שהייתה שמה שריפה זה דבר ספציפי תקנו אותי אם אני טועה כי זה האינפורמציה שאני קיבלתי... זה לא משהו שהוא מקובל...
...
ש: אז אם לא היו עושים את העבודה הזאתי היה אפשר לחזק את הבניין לתקן רעידת אדמה?
ת: אי אפשר לחזק את הבניין בכלל הוא כמעט נפל.
ש: אבל אתה מודע לזה שמטרת הפרויקט הייתה התאמת הבניין,
ת: כן. אבל אף אחד לא ידע שהייתה שריפה בזמן חתימת החוזה...
...
ש: אתה מודע לזה שחלק מהגדרת תפקידה של ניצנים בפרויקט הייתה חיזוק, חיזוק היסודות והתאמה לתקן...
ת: לפי תוכניות בוודאי... זאת העבודה, זאת העבודה.
ש: אז החלפת רלסים היא לא חלק מחיזוק הבניין?
...
ת: לא, לא החלפנו [,] טיפלנו ועשינו יציקה נוספת. ... [זה] לא היה בתוכניות כי אף אחד לא ידע על מצב הרלסים עד שפירקו את הריצוף ...
כב' הש' קירש: ... מה שאתה מעיד בעצם שבאופן תיאורטי לפחות בניין, אני שואל, בניין בן מאה שנה... עם רלסים יכול לעבור שיפוץ וחיזוק לפי תמ"א 38 מבלי לטפל ברלסים,
מר קוטלר: כן. כן. יש לי כרגע דוגמה באיזה שהוא מקום,
מר קוטלר: יכול לקרות... תלוי עוד הפעם אתה יודע מה שקרה שמה כנראה היה תנאים..."
בהמשך, הוא הוסיף -
"... לא יכול להיות שתקרות שלמות שמה היה צריך לבוא לחזק אותם לא נראה לי הגיוני ואני בעל מקצוע אני יודע על מה אני מדבר, לא הגיוני... וזה מה שקרה יש פה 200 אלף שקל רק על התקרה הזאת..."
(עמוד 191, שורה 4 עד עמוד 193, שורה 1; עמוד 196, שורה 4 עד שורה 8)
"ש: ... המכתב הזה חתמו עליו כנספח להסכם... אמרו לניצנים דעי לך התמורה שסיכמת עליה היא התמורה של 15 מיליון שקל אבל [העבודות] האלה והאלה והאלה יסגרו פירוט העבודות, הפריטים הכמויות ההוראות ההנחיות יסגר רק אחר כך בזמן ביצוע העבודה אחרי שכרתנו את ההסכם ניצנים החליטה להיכנס להסכם על אף שהיא ידעה שאין כתב כמויות סופי ואין תוכניות סופיות כי יהיו הרבה מאוד דברים שהם יסגרו רק במהלך הבניה אז איך התזה שלך שזה תוספת עומדת לאור הקונסטרוקציה המשפטית הזאת?
ת: אני לא יודע אני לא משפטן גדול אבל זה נראה לך הגיוני שיבואו ויתחייבו על כאלה סעיפים שלא יודעים אותם, בוא נניח שהבניין היה נהרס בונים אותו מחדש מה אז? מה אז?
...
ש: ... שהכנת את רשימת החריגים אתה נעזרת במכתב הזה של האדריכל? זאת אומרת ידעת שיש מכתב כזה?
[ת]: אני התייחסתי לזה שהוא חוזה פאושלי ואני עבדתי לפי החוזה הפאושלי לפי סעיף 35 שאני הראיתי לך אותו עכשיו מה גובר על מה,
...
ש: ... נדמה לי שענית אבל אני רוצה להבהיר את זה... כשכתבת את רשימת החריגים... לא חשבת שיש צורך לתת משקל למה שנכתב במכתב האדריכל?
ת: אני אומר שנית התזה שלי כמו שאתה קורא לה וככה עבדתי וככה הגשתי את החריגים חוזה פאושלי של תוכניות ומפרטים הם הקובעים."
(עמוד 174, שורה 14 עד שורה 24; עמוד 176, שורה 9 עד שורה 26)
"הבניין רעוע... אין לזה תוספת תשלום בגלל זה הוספנו מיליון 300 בהתחלה... אני יכול להוסיף כסף וזה הסמכות שיש לי בחוזה הספציפי הזה שהוא חוזה מיוחד בפרויקט מיוחד... לשלם רק אם אני הגדלתי את הסטנדרט וגם אמרתי לקבלן אם אני אבקש לשדרג לדיירים במקום אסלה מסוג מסוים לאסלה יותר יקרה אני אשלם לך כסף אם יהיו עוד שינויים ונקבל עוד קומות קומה וחצי ברור שנשלם לך כסף דרך אגב אנחנו ישבנו על הסעיפים האלה ודנו בהם והם היו ברורים זה לא היה משהו לא ברור או סותר."
(עמוד 1,005, שורות 28-27; עמוד 1,006, שורה 9 עד שורה 15)
משדחיתי את טענת ניצנים בדבר שיקולים בלתי מקצועיים, ובהתחשב במכלול הטעמים שפורטו לעיל, איני מוצא הצדקה לסטות מקביעות המפקח בעניין.
תחילה יצוין כי ניצנים לא הסבירה עמדה זו, אלא באמירות כלליות:
"כלום יעלה על הדעת ששינוי עובי זכוכית אינו שינוי סטנדרט? כלום יעלה על הדעת שביצוע יציקה ולאחר מכן ריצוף במקום ריצוף בשטח של מאות מטרים לא יחשב כשינוי שטח יציקה? ... " (מתוך סעיף 376 לסיכומיה)
אשר לשינוי הסטנדרט הנטען, ומבלי להידרש למשמעות שיוחסה למונח זה, הרי שככל שניצנים מכוונת לזכוכית המעלית (פריט 5 בטבלת החריגים), אין חולק שבוטיק היא שנשאה בעלות כאמור (ראו סעיף 117 לעיל וכן סעיף 183 לכתב התביעה המתוקן).
בהקשר זה, מר סיגורה, מומחה ההנדסה מטעם בוטיק, העיד מניסיונו כי ככלל שינוי שטח בתחום הבנייה משמעותו שינוי משמעותי בשטח המקורה של המבנה (עמוד 808, שורה 17 עד שורה 21 ועוד). גישתו של המפקח הייתה דומה: "זה לא שהיה לי 1,000 מטר מרובע פרויקט עכשיו יש לי 1,200 זה עבודה בתוך החללים של הפרויקט זה לא הגדלה של שטח... שינוי שטחים זה אם יש לי 12 דירות בשטח של אלף מטר ועכשיו אני מוסיף עוד שתי דירות על הגג אז אני מוסיף שטח... כל עבודה שנעשתה בתוך השטח של הבניין על הבניין היא כחלק מהפרויקט" (עמוד 1,008, שורה 27 עד עמוד 1,009, שורה 2).
גם אם אניח שהיקף היציקה חרג מעבר לציפייתה המקורית של ניצנים, הרי שממילא לא מדובר בשינוי שטח המבנה עצמו. נניח, לשם ההמחשה, שצבעי התחייב לצבוע חדר בגוון מסוים ותמורת העבודה נקבעה לפי שטח הקירות. אלא שתוך כדי העבודה מתברר לו שכדי להגיע לתוצאה המיוחלת עליו לשוב ולחזור על פעולת הצביעה בשכבת צבע נוספת. האם במצב זה נאמר שמדובר בהגדלת "שטח"? דומה שלא.
(א) צידוק לכך שלא השלימה את הפרויקט עד לחודש יוני 2016, עת סולקה מהאתר שלא כדין לגרסתה;
(ב) קביעת פרק הזמן שחרג מעבר לתכנון המקורי - לשם הצדקת תביעתה לתשלום בעד עלויות תקורה (הכוללות, בין השאר, משכורות לעובדים, עלות פיגומים ועלויות מימון), ובעד התייקרות בעלות ביצוע העבודה. העלויות נאמדו בסכום של כמעט שני מיליון ש"ח, כ-45% מסכום התביעה.
(ג) הוכחת עמדתה כי יש לדחות את תביעתה הנגדית של בוטיק בקשר להתארכות הבנייה.
הארכת תקופת הביצוע עד דצמבר 2015 (בהתאם לאישורי המפקח)
(א) בדצמבר 2013 - אושרה דחייה בת חודשיים והיא נומקה ב"עיכובים שנגרמו על ידי סירוב בעלי החנויות" (נספח 36 לתצהיר של מאיר);
(ב) בפברואר 2014 - אושרה דחייה לשלושה חודשים נוספים. באותה הזדמנות המפקח ציין כי עד לאותו מועד נמשך רצף העבודות למרות "הקשיים הרבים והעיכובים". לדבריו, נעשו מאמצים "לתת פתרונות יצירתיים כדי לאפשר לקבלן להתקדם, אני מודע שלא בכל ההספק שיכל". וכן "כיום ניתן לבצע את פרויקט דרך יפו, ברגע שיפונה הדייר סיני (כנראה באפריל) יהיה אפשר לגמור את הפרויקט במלואו" (נספח 53, שם);
(ג) ביולי 2014 - אושרה דחייה שלישית ואחרונה למשך חודשיים. נכתב, בין היתר, "שלא היה ביצוע בבית הבד בתקופה זו אולם כן היה ביצוע בצד של 'דרך יפו' ובמקומות אחרים" (נספח 4 לתצהיר המפקח).
"קיבלתי את הודעתכם על העיכוב בפינוי הדייר סיני מהמחסן שבקומה ב' של הבניין בסמטת בית הבד. כפי שהנכם יודעים היתר הבניה ניתן לפני למעלה מ-18 חודשים ומאז אנו מקדמים את הבניה והפרויקט ולמרות כל הקשיים.
בזמן זה הסתיימו כלל עבודות השלד של הבניין בצד של רחוב דרך יפו... לידיעתך הקבלן עובד בפרויקט כ-12 חודשים.
בזמן זה הסתיימו לגמרי עבודות השלד בבניין בצד של רחוב 'דרך יפו' אולם לא ניתן לבצע את העבודות בצד של סמטת 'בית הבד' עקב סירוב הדייר סיני להתפנות, ובכך נמנעת העבודה מהקבלן בחצי מהפרויקט כבר זמן רב. לבקשתנו הקבלן חילק את העבודות והתקדם ככל הניתן בעבודות בדרך יפו אך כעת משהסתיימו העבודות לא ניתן להתקדם בפרויקט כלל.
בשלב זה כבר נגרמו לקבלן ולפרויקט נזקים עצומים של למעלה ממיליון ש"ח, הקבלן מבצע בעצם 'חצי פרויקט' ולאחר שסיים חלק זה, אינו יכול להתקדם עוד.
לא נוכל להחזיק את הקבלן באתר הבניה זמן נוסף הוא מאיים לפנות את האתר כבר שלושה חודשים ואני חושש כי ברגע שיגלה את העיכוב הנוכחי בפינוי יהיה זה בבחינת 'הקש שישבור את גב הגמל' והוא יעזוב את הפרויקט ואת אתר הבניה על כל המשתמע מכך, תוצאה אשר עלולה להיות הרסנית להמשך הפרויקט.
הובטח לקבלן כי עד לא יאוחר מחודש אפריל 2014 יפונה סיני. זה היה תאריך אחרון לאחר מספר הבטחות שלא יצאו לפעול. בשלב זה ללא פינוי סיני לא ניתן להתקדם בעבודות השלד, לא ניתן לבצע טיח חוץ, לבצע עבודות בחצר הפנימית המחברת בין שני הבניינים, ובכך בעצם לקדם את הפרויקט שממילא מצוי באיחורים אדירים.
בפועל לא נותרה עבודה לביצוע עד שלא יוסר גג האזבסט במחסן של סיני ובמקומו ניצוק תקרת בטון שתהווה הרצפה לשלד הקומה הנוספת.
אני מבקש לעשות ככל האפשר על מנת שהדייר סיני יפנה את המחסן בימים הקרובים שכן אינני יכול להחזיק את הקבלן והפרויקט שמדי יום מפסידים כספים עצומים כתוצאה מאי היכולת לעבוד..." (ת/10)
לתמיכה בעמדתה, ניצנים מפנה, בין היתר, להתרעותיה בנושא בזמן אמת, לאישורי המפקח לדחות את הפרויקט בשל עיכובים בפינוי השוכרים, וכן לגרסת בוטיק עצמה במסגרת ההליך המשפטי מול וינברג. בהליך האמור, בוטיק טענה כי "פינוי מהיר של סיני מהנכס היה הכרחי ומהותי ביותר לביצוע הפרויקט והשלמתו במועדים שנקבעו. כל עוד סיני נמצא בנכס, לא ניתן היה להשלים את עבודות השלד באחד הבניינים ולהוסיף את הקומה [ה]נוספת בבניין" (פרק ג-1 לסיכומי ניצנים; וכן סעיף 102 לכתב ההגנה של בוטיק שהוגש לתיק - ת/29).
"סיגורה [מומחה ההנדסה מטעם בוטיק] הדגיש כי לא ניתן לקבל את התזה של קוטלר [מומחה ההנדסה מטעם ניצנים] לפיה סיני בבית הבד עצר את כל הפרויקט. זאת, משום ששטח דירתו הוא זניח ביחס לפרויקט כולו, 5% בלבד משטח הפרויקט... זאת, בפרט, משום שיש פתרונות הנדסיים להתמודד עם עבודות שלד כאשר אי אפשר לעבוד בצורה מסוימת כפי שתוכננה מראש. סיגורה הדגיש כי ישנם פתרונות הנדסיים לעבוד מסביב לאיזור בו ישב סיני עד למרחק של 'טווח ההשפעה'. ניתן היה לבצע עבודות שלד, יציקות וגמרים בכל הפרויקט, לרבות בבית הבד, ובהמשך לאחר פינויו של סיני להשלים את החלק הספציפי החסר...
... ניצנים לא ידעה לתכנן את עבודתה נכונה ולהתקדם איפה שניתן היה להתקדם בשל חולשה ניהולית...
... גם לאחר פינויו של סיני, ניצנים לא התקדמה על אף שהמניעות שהיו לשיטתה הוסרו. אם היו באמת עבודות שנעצרו בגלל סיני בבית הבד הרי שהיינו מצפים מניצנים לעבוד בשצף קצף כדי להשלים את הפער בזמנים מיד בסמוך לאחר פינויו של סיני...
... הארכת הזמנים המבוקשת לפי קוטלר למשך כל תקופת שהותם של הדיירים המוגנים, אף מנוגדת לכך שהתגלה בחקירתו של איציק כי גם בתקופת סיני ויו[ח]פז [שוכר מוגן נוסף, שעליו ארחיב בהמשך - ה"ק] ניתן היה לעבוד בבית הבד ואף עבדו בבית הבד..." (מתוך סעיפים 62 עד 65 לסיכומיה)
בהתחשב בדחייה המצטברת שאישר המפקח כאמור, המועד לסיום לפי חוזה הביצוע חל בדצמבר 2015. בחקירתו הנגדית דני אישר "שניצנים בכל מקרה עד 15.12.15 לפי כל שיטות היא לא נחשבת מאחרת, זה המועד שלה" (עמוד 1,762, שורה 4 עד שורה 6).
אלא שכפי שיפורט מיד, מהתנהלות הצדדים בהמשך, אפשר להבין שבוטיק השלימה למעשה עם דחיית גמר הפרויקט עד (וכולל) חודש פברואר 2016.
הארכה תקופת הביצוע למעשה עד סוף פברואר 2016
גם לאחר פינוי השוכר סיני באמצע יוני 2014, נותרה בין הצדדים מחלוקת שנגעה והשפיעה על התקדמות העבודה. ניצנים עמדה על דרישותיה לקבל כספים נוספים בגין עלויות תקורה ועבודות נוספות לשיטתה. משפניותיה נדחו, היא אף התריעה בשלב כלשהו "שלא תבצע עבודות שלא במסגרת ההסכם: שינוי סטנדרט ושינויי שטחים" אלא לאחר תשלום נוסף (ראו, בין היתר, את חלופת המכתבים בין עורכי הדין ופניות נוספות מאוגוסט עד אוקטובר 2014 - נספחים 54 עד 56, 58 ו-60 לתצהירו של מאיר).
ואילו בוטיק, בין היתר באמצעות המפקח, חזרה ודחקה בניצנים להאיץ את קצב הבנייה. דני הצהיר בהקשר זה: "החל מחודש אוגוסט 2014 החלה ניצנים ב'שביתה איטלקית' שמטרתה סחיטת כספים נוספים מבוטיק מעבר לתמורה הפאושלית. אמצעי הלחץ היה דשדוש בעבודות והשהייתן" (סעיף 109).
גם המפקח סיפר בתצהירו:
"מחודש אוגוסט [2014] היא [ניצנים] החלה לעבוד באיטיות מכוונת על מנת לחייב את בוטיק לשלם לה סכומים נוספים מעבר לתמורה הפאושלית... העבודות הופסקו לפרקים ובפועל ימים רבים אתר הבניה התנהל ללא פועלים כמעט... לקראת סוף שנת 2014 ניצנים הפסיקה את העבודה כמעט לחלוטין והודיעה כי היא לא מתכוונת להשלים את העבודות כיוון שחלקן לדעתה אינן כלולות בהסכם... לאור האמור, בוטיק התייעצה איתי האם לסלק את ניצנים מהפרויקט ואף קיימנו פגישה בנושא. הסברתי לנציגי בוטיק את דעתי... לפיה לא מומלץ בשלב זה לסלק את ניצנים והחלפתה בקבלן אחר תעלה מיליוני שקלים נוספים ותעכב את הפרויקט..." (מתוך סעיפים 59, 63 ו-64)
"נידונו המחלוקות בין הצדדים. סוכם כי דני בשן יעביר עשרה תשלומים שווים של 50,000 ש"ח ועוד מע"מ בחשבונות הבאים וזאת כתוספת לשכר החוזה. התוספת תתווסף לחשבונות המאושרים שיוציא המפקח יוסי ספיר. על אף העברת התוספת לחוזה יכולים שני הצדדים לתבוע אחד את השני בסוף הפרויקט בלבד. מאיר מתחייב לבצע את הפרויקט במהירות האפשרית... מסוכם על כולם כי המטרה המשותפת היא לגמור את הפרויקט מהר ככל הניתן. יוצבו מטרות תוך כדי התקדמות, תתקיים ישיבה ב[-]31.12.2014 ובמידה ותהיה שביעות רצון יחליט דני אם להקדים את התשלומים של התוספת לחוזה..." ("ההסדר השני"; נספח 12 לתצהיר המפקח)
"מצ"ב לו"ז מעודכן [הגאנט].
1. תאריך סיום הוא סוף מרץ לפי חוזה.
2. במידה והכל יעבוד חלק לא יהיה שימוש ב[-]3 חודשים של הארכה." (הודעת דואר אלקטרוני מיום 4.1.2015 - נספח 96, שם)
יוסבר כי איציק היה אחראי על הנעשה בשטח. לדבריו, הוא קבע, בין היתר, את תוכנית העבודה ואת כמות העובדים שהוצבו באתר (עמוד 597, שורה 25 ואילך).
בהיבט החוזי - הגאנט לא אושר באופן פוזיטיבי. אמנם ניצנים מנסה לטעון אחרת, אך באותה נשימה היא גם מלינה על כך שהמפקח אישר לה רק שמונה חודשי דחייה. בהקשר זה, אביא בשנית את סעיף 30.2.1 לחוזה הביצוע שלפיו: "בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בדבר קיום התנאים המצדיקים מתן ארכה... ו/או משך הארכה המגיעה עקב אותם תנאים, יכריע המפקח וקביעתו תהיה מחייבת" (וראו גם את עדותו של איציק - עמוד 664, שורה 4 עד שורה 23).
ראשית, גם המפקח וגם דני הודו שלא הסתייגו מלוח הגאנט. המפקח סיפר בעדותו:
"היו לוחות זמנים שהוא [איציק] הגיש והיו טבלאות כאלה שישבתי איתו אבל זה לא שום דבר חוזי... זה משהו שהוא אמר ואמרתי יאללה יופי... יש משהו בוא ננסה להיצמד...
... אני התייחסתי לגנט הזה בתור תוכנית עבודה לא בתור משהו חוזי, זהו. נקודה לא הלכתי ואמרתי לו אני משנה את החוזה עכשיו בהתאם לגנט... זה גנט שאיציק עשה... לפי ראות עיניו כולנו הלכנו ומחאנו כפיים סוף סוף יש פה איזה שהוא משהו... ואמרנו יאללה בוא נצמד לזה כדי שנראה מה קורה. זהו. זה לא משנה את החוזה, לא נתתי בגלל זה עוד ארכה בלוחות הזמנים..."
(עמוד 1,164, שורה 8 עד שורה 15; עמוד 1,167, שורה 9 עד שורה 19)
ולשאלות בית המשפט, הוא ענה:
"כב' הש' קירש: ... אם הוא מגיש לך גנט שמראש הוא חודשיים או שלושה חודשים אחרי המועד החוזי האחרון... אז יש בעיה מובנית בתוך הגנט מראש.
כב' הש' קירש: אז אתה לא מעיר לו בעצם... הגלישה הזאת... היא... לא מקובלת?
מר ספיר: יכול להיות אבל אני אמרתי לקבלן אני יותר מה-8 חודשים שאישרתי לך לחוזה... לא מאשר. הוא כל הזמן רצה עוד זמנים, הוא כל הזמן רצה עוד דברים, אמרתי לו אני מאשר לך רק 8 חודשים לא שנה ולא 14 חודש... עכשיו לא התייחסתי, כנראה כשהוא הגיש את זה... אני הסתכלתי מתי הריצוף יבוא וזה וזהו... ולא אמרתי לו תשמע זה לא משהו,
כב' הש' קירש: לא, אני גם כהדיוט... [בודק] מתי המועד בפרויקט מתי מועד הסיום מתי טופס 4.... עכשיו מסתכלים על שורה 36 [הכוונה לשורה בלוח הגאנט שעוסקת בטופס 4 - ה"ק] וזה סוף פברואר אז האם התשובה היא קח את זה חזרה זה לא מקובל זה גולש מעבר למועד... תעשה חישוב חדש.
מר ספיר: אני לא זוכר שנכנסתי לעניין הזה ככה."
(עמוד 1,168 שורה 2 עד שורה 31)
"... אנחנו לא קיבלנו את הגנט הזה... זה לא גנט שהוסכם עליו... סוף סוף אחרי שנה וחצי של פרויקט הקבלן הציג גנט, אין, אין, אין פה שום הסכמה... היינו מאושרים שקיבלנו גנט... קראתי גם את הגנט... היו לי הרבה השגות לגביהם לא היה טעם בכלל להעלות אותם... כי רצינו שהקבלן יבנה, רצינו להתקדם... וגם את המצב הזה היינו מקבלים הלוואי וזה היה קורה."
(עמוד 1,576, שורה 32 עד עמוד 1,577, שורה 16)
"לוח זמנים ותכנית עבודה מפורטת ככל האפשר הינה קריטית לגמר העבודות... הנני מדגיש כי סוכם עם איציק כי כל העבודות למעט החלפת הויטרינות בקומת הקרקע וגמר עבודות הפיתוח אמורות להסתיים ב[-]31.12.2015, בהתאם לכך הוסכם לשלם 300,000 ש"ח מעבר לשכר החוזה." (נספח 26 לתצהירו)
מאיר השיב וכתב למפקח:
"האתר מתנהל ע"פ תוכנית ולוח גאנט שנשלחו אליך ביום 4.1.15 ואושרו על ידך ב- 6.1.15 בישיבה משותפת איתי ועם איציק ואף נאמר על ידך למזמין כי לוחות זמנים אלו נראים לך סבירים ביותר... ידוע לך כי במהלך שנת 2015 נוצרו עיכובים רבים שאינם תלויים בניצנים. נושא האיחורים נשלחו לכם באופן שוטף... ניצנים עושה מאמצים כבירים לסיים את העבודה במהירות המרבית, ללא קשר להתנהלות כספית מטעם היזם, שבאה לידי ביטוי באי תשלום חשבונות במועד... מבדיקה שערכתי עם איציק, עולה כי אין סיכום כזה. מצ"ב דוח לוחות זמנים עדכני. למותר לציין שלוחות הזמנים, לרוב, מקדימים את דוח גאנט שנשלח ואושר ע"י הפיקוח. למען הסר ספק, לוחות הזמנים המחייבים את ניצנים, הם לוחות הזמנים על בסיס החוזה ובנוסף על כך הארכות זמן שאושרו ולא אושרו (למרות שמוצדקות) ע"י הפיקוח..." (נספח 66 לתצהירו)
ניתן להבין מהתשובה כי בראיית ניצנים, המפקח אישר את הגאנט ועמדתו גם נמסרה לבוטיק.
קביעת נקודת סיום הפרויקט לתום חודש מרץ 2016
בתמצית ייאמר כי הראיות בתיק אינן מובילות למסקנה חד-משמעית בקשר לשאלה מי הגורם האחראי להתמשכות הפרויקט: בוטיק או שמא ניצנים. נוכח התביעות ההדדיות, הרי שנטל ההוכחה בעניין זה עומד לפתחה של כל אחת מהן.
א) הטיעונים הרלבנטים בתמצית
"בחודשים הראשונים של שנת 2015, ניצנים פעלה לפי לוח הזמנים החדש [הגאנט - ה"ק]... אלא שבחודש אוגוסט 2015, כאשר עמדו להיפרע כל תשלומי התמורה הנוספת [בהתאם להסדר השני], ניצנים חזרה לעבודה האיטי[ת] והחלה שוב לדרוש תשלומים נוספים, מעבר לתמורה הנקובה בהסכם. כך ניצנים חזרה לעבוד ללא מנהל עבודה מסודר, עם כמות מועטה ביותר של פועלים. היא לא ביצעה את העבודות שהיא עצמה התחייבה לבצע [בגאנט] מטעמה... והיה ברור שבקצב עבודתה האיטי, היא לא תסיים את העבודה במהלך שנת 2015." (מתוך סעיפים 70 עד 72 לתצהירו)
"הנתבעת לא קיימה את התנאים המקדימים שנקבעו בלוח הגאנט באופן שמנע את תחילת ביצוע העבודות. לשם המחשה, הליך סיום בחירת הריצוף בדירות שנקבע ליום 01.10.2014 וזאת כתנאי מקדים לתחילת ביצוע עבודות הריצוף ביום 01.02.2015 לא הסתיים, כך שעוד במהלך חודש מרץ 2015!!! (עיכוב של 5 חודשים!!!) התריעה התובעת בפני הנתבעת על העיכוב שנוצר ועל כך ש-12 בעלי דירות טרם בחרו ריצוף !!" (סעיף 221; וראו גם את סעיף 227 לתצהירו)
דני מצדו הכחיש. לדבריו: "מדובר בטענה שקרית, שכן 'תנאים מקדמיים' אלו מעולם לא הוזכרו. דובר על גאנט שעמד בפני עצמו ולא סויג בשום צורה או תנאי בכל דרך שהיא". הוא דחה את הטיעונים בעניין גם לגופם (סעיפים 131-130 לתצהירו).
נוכח מעורבותם הישירה של המפקח ושל איציק בנושא הגאנט, יש מקום להתייחס גם לעדותם. איציק סיפר שבפגישתם המשותפת, הוא הבהיר למפקח שקיימים תנאים:
"אחרי שאנחנו דנו ארוכות הוא [המפקח] מבקש ממני, יוסי שולח לי משהו ואני אומר לו זה לא כך ואנחנו דנים... הלכנו לארומה, הדפסתי את הכל... אמרתי לו יוסי זה ככה ויוסי זה לא ככה זה ככה בתנאים מסוימים, מה זה תנאים זאת אומרת הריצוף יגיע בזמן, זה ייעשה ככה, זה ייעשה ככה, יש תנאים, אתה לא יכול להגיד אני מרצף אם אין ריצוף אם לא בחר הדייר ריצוף, סתם דוגמה..." (עמוד 664, שורה 30 עד שורה 35)
המפקח, לעומת זאת, הצהיר כי "ניצנים לא הזכירה במסגרת [ה]גאנט... תנאים מקדימים ו/או מתלים כלשהם והתחייבותה במסגרת הגאנט היתה ברורה לחלוטין" (סעיף 69). כשנשאל בחקירתו (על הפן המעשי) הוא ענה:
"ש: ... אתה מסכים איתי שבגנט עצמו ישנם דברים שצריכים להתקיים כדי לעמוד בו, נכון?
ת: תמיד זה ככה... בכל גנט."
(עמוד 1,172, שורה 20 עד שורה 24)
"הנדון: פרויקט דרך יפו... תוספת 300,000 ש"ח לקבלן - הבהרה וסיכום דברים:
א. למען הסר ספק:
תוספת 300,000 ש"ח תינתן לקבלן עקב איום הקבלן לעזוב את האתר והתניית המשך ביצוע העבודות באתר בתשלום הנוסף וזאת עקב ההפסדים הנגרמים לו. הקבלן הגיש בקשה לתוספת של 380,000 ש"ח, אושר לשלם 300,000 ש"ח ללא בדיקה של התוספות כדי לעזור לקבלן לקדם וכנגד התחייבות של הקבלן למאמץ מיוחד להשלמת עבודות וכי לא יוגשו יותר עבודות נוספות בפרויקט עד לסיומו.
ב. הקבלן כבר קיבל תוספת של 500,000 ש"ח מתוך הבטחה שלא יבקש עוד עבודות נוספות, למרות סיכום זה בא הקבלן בדרישה וכדי לקדם את הפרויקט אשור לו 300,000 ש"ח נוספים כדי לעזור לקבלן למלא את התחייבויותיו ולא כהסכמה כי מגיע תשלום בהתאם לחוזה.
ג. התשלום לקבלן יבוצע כדלקמן [כאן מפורטות אבני דרך לשישה תשלומים על סך 50 אלף ש"ח כל אחד - ה"ק] ...
וכל זאת בכפוף לסיכום עם איציק ודני כי כל עבודות הפרויקט יסתיימו (למעט עבודות הפיתוח והרכבת הוויטרינות של החנויות), באם הפיקוח יתרשם כי קצב העבודות אינו משביע רצון וההסכם אינו מכובד על ידי הקבלן יופסקו התשלומים בהתאם ויקוזזו בהתאם..." ("ההסדר השלישי"; העתק המכתב נכלל בנספח 72 לתצהירו של מאיר)
יצוין כי מאיר שלח למפקח מכתב תשובה. הוא התנגד לחלק מהדברים (למשל, לכך שאיים לעזוב ולמהות תוספות התשלום), והוסיף ש"ניצנים תעשה כל מאמץ לסיים את הפרויקט בהקדם" (נספח 73, שם).
ב) פנייה לקבלני משנה חיצוניים
לעמדת בוטיק, מהלך זה נדרש לנוכח התמהמהות ניצנים, וכן סירובה או חוסר יכולתה לבצע חלק מהעבודות. גרסתה נתמכת, כמפורט מיד, בפניות והנחיות המפקח.
אעמוד עתה על השתלשלות האירועים שהובילה להיעזרות רחבה בקבלני משנה חיצוניים.
"לוחות זמנים נשלחו יותר מפעם אחת... הלחץ הפתטי של היזם לא יקדם כלום מכיוון שאנחנו עושים מאמץ אדיר למענינו לסיים את הפרויקט בהקדם חבל שהיזם לא פתר את הבעיות של סיני לפני תחילת העבודות[.]
מציע שיתקדם בפתרונות שיכול לטפל כמו תוכניות סופיות לוטרינות וחברת חשמל ועוד נושאים הקשורים לתכנון." (חילופי הודעות דואר האלקטרוני מיום 1.11.2015 - נספח 34 לתצהיר המפקח)
"עקב הדחיפות בביצוע אבקש שאתה תהיה באתר כל היום כדי לקדם את הפרויקט, שכן ללא נוכחות שלך אישית במשך כל היום הפרויקט יתעכב, הטעויות בביצוע והעיכובים ימשכו ויגרם נזק הן לחברת ניצנים והן ליזם... אבקש לדעת שאכן אתה לוקח על עצמך את הניהול כל היום באתר בדרך יפו או לא. במידה ולא יגרם נזק ליזם ואאלץ לפעול בהתאם. כמו כן אבקש לבצע רשימות פועלים כל יום... למלא יומני עבודה ולהגיש לי לחתימה כמתחייב בחוזה." (העתק מכתב המפקח מיום 2.11.2015 - נספח 28, שם)
אלא שכמעט מיד לאחר מכן, המפקח ראה להורות על הכנסת קבלני משנה לצורך סיוע בעבודות מסוימות. אפרט.
"הוא [איציק] לא מנהל את האתר ולא מתקדם בפרויקט והעיכובים גוררים אותי להוצאות ונזקים אדירים. אני כל הפרויקט הזה נושך את שפתי ומת[א]פק לא להוציא את הקבלן הזה מהאתר. אני מעדכן כי אם אני אמשיך לא לראות התקדמות באתר מפגישה לפגישה ובייחוד בנתיבים הקריטיים ובמידה ואיציק ימשיך לא לנהל את האתר בכל יום וכל הזמן וכפי שהתחייבו, ובשל העובדה שלא רק שהם לא מבצעים את העבודות ומתקדמים, הם גם באופן קבוע אוסרים עלי להכניס קבלנים נוספים לביצוע עבודות שהם אינם משתלטים עליהן אני [א]אלץ להוציא את הקבלן מהאתר ולקזז את כל נזקי חברתנו וכפי שהתרעתי במכתבים קודמים.
הדבר הנכון ביותר הוא שהקבלן ישאר ויבצע את העבודות אותן הוא מסוגל לבצע ויתיר לנו להשלים עבודות חיצוניות שהוא לא מצליח להגיע אליהן ועל מנת לזרז את סיום העבודות..." (חילופי הודעות דואר אלקטרוני מיום 12.11.2015 ולמחרתו - נספח 59 לתצהירו של דני)
"איציק ודני שלום,
אני לא בעניין של מלחמות.
קצב ההתקדמות לא מקובל, יכלו להשלים את הפתחי עליה לגג לפני שנה, והגג למעלית כבר לפני חודשים.
דני - יש להכניס מסגר לעבודה במיידי.
בנושא [ה]חוזה - יש אין ספור הפרות של החוזה על ידי הקבלן, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו - כולם משלבים ידיים ומאמץ ומסיימים את הפרויקט הזה..." (הודעה אלקטרונית מיום 13.11.2015 - נספח 58, שם)
לאחר שמהנדס הפרויקט, מר יעקב גוטמן, סייר באתר העבודה, הוא הורה:
"המרפסות... רעועות ואינן מסוגלות לשאת עומס כלשהו! גם כפי שהן כיום, הן מהוות סכנה למבנה ולסובבים... יהיה צורך להרוס את המרפסות או חלקים מהן ולבצע מחדש (משוחזר) לפי תכ' והנחיות שאתן." (העתק מכתב המהנדס למפקח מיום 6.1.2016 - נספח 109 לתצהירו של מאיר)
"חברת 'ניצנים' נצמדת ללוח הזמנים על פי דוח גאנט שהוסכם. בהודעות קודמות ציינו כי הפרויקט ידחה עקב בעיות עם דיירים וכן בגלל תוכניות ביצוע שעדיין לא מוכנות או שמומצאות בשלב מתקדם זה של הפרויקט. לדוגמא: החלטה על הריסת מרפסת כעבור 2.5 שנים של ביצוע בשלב מתקדם של גמרים. חברת 'ניצנים' עושה מאמצים אדירים לסיים את הפרויקט בהקדם האפשרי למרות המכשולים האין סופיים." (העתק מכתב מיום 7.1.2016 - נספח 110, שם)
מנקודת מבטה, מדובר בעבודה נוספת שביצועה מחייב תוספת תשלום.
"[מאיר:] יש לי פתרון למרפסות נפגש היום בצהרים ונריץ ביצוע.
[דני:] אחי. אני עושה את המרפסות. אל תחזיר אותי אחורה בבקשה. בוא נסיים בכוחות משותפים אני לא יכול להשאיר את המצב כמו שהוא ויש עוד מלא עבודות.
[מאיר:] לא אפשרי אחי. אתה תגרום נזק לפרויקט נפגש ואסביר לך..."
(צילום הודעות טלפון מיום 20.1.2016 - נספח 90 לתצהירו של דני)
לפי הטיעון, כדי לחסוך בעלויות, ניצנים הניחה פיגום פשוט על מרפסות הקומה הראשונה במקום על המדרכה. נטען כי משקל הפיגום יצר עומס רב על המרפסות וגרם לערעורן. לגרסת בוטיק, לנוכח הנזק המשמעותי שנגרם, לא ניתן היה להסתפק אך בשיקום שתוכנן מלכתחילה.
ניצנים, מנגד, דוחה טיעונים אלה מנימוקים שונים. איציק העיד: "[ב]שום דרך אחרת בעולם לא היה ניתן להתקין את הפיגום הזה אם זה לא בדרך הזו, הדרך הזו עלתה לחברת ניצנים פי 10 יותר מאשר היא הייתה מקימה פיגום רגיל... אני רואה את זה דווקא כנקודת זכות אדירה שהקמנו את הפיגום בצורה הזו... אחרת כל הפרויקט אולי עד היום לא היה נגמר". לדבריו, ניצנים נועצה עם המפקח ועם מהנדס הפרויקט בעניין, וניתן לכך אישור (עמוד 680, שורה 9 עד שורה 11, שורה 31 עד שורה 33).
יוסבר כי ניסיונותיה הקודמים של ניצנים להרכיב את המדרגות לא צלחו. לטענת ניצנים - התוכניות היו שגויות (עמוד 670, שורה 7 ובהמשך), ואילו לגישת בוטיק - העבודה בוצעה בחוסר מיומנות מקצועית. במכתביו של המפקח נמצא חיזוק לעמדת בוטיק. למשל, באחד המכתבים צוין: "בניגוד לדעתי בחר הקבלן לבצע את המדרגות פנים על ידי מסגר מטעמו על ידי בניית מסגריה באתר. אני דרשתי ביצוע על ידי מסגריה מומחית כקו נבון... לאחר כשנה של ניסיונות השתכנע הקבלן שאין ביכולתו לבצע את מדרגות הפנים ובהסכמה עם המזמין שילם המזמין לקו נבון עבור ביצוע המדרגות והם מורכבות בחודשים אלו בהצלחה..." (העתק מכתב המפקח מיום 26.4.2016 - נספח 46 לתצהירו; וראו גם את פניותיו הקודמות מאוקטובר 2015 ומינואר 2016 - נספחים 27 ו-38, בהתאמה).
יוסבר כי מול יוחפז התקיים הליך משפטי שהסתיים בהסכם פשרה בפברואר 2014. במסגרת הפשרה, בוטיק ויוחפז הגיעו להבנות בנוגע לביצוע עבודות שונות בנכס כפוף לתשלום פיצוי מוסכם (העתק של הסכם הפשרה צורף כנספח 8 לתצהיר של דני).
"חיכינו המון המון זמן ואז בסוף ביצע[נ]ו בעצמ[נ]ו... למרות ששילמנו כבר את סכום הפשרה ליו[ח]פז 100 אלף שקל בהתחלה כל הזמן ביקשנו מאיציק לבצע את זה הוא לא ביצע את זה בסוף נאלצנו אנחנו לבצע..."
(עמוד 1,450, שורה 1 עד שורה 5)
לדברי ניצנים, "... תקופות העיכוב ביחס לדיירים הנוספים [יוחפז ובבג'ני] חופפות לתקופת העיכוב ביחס לדייר סיני. ברם, יש להבין את המשמעות האופרטיבית של העיכובים והמניעות של הדיירים המוגנים..." (מתוך סעיף 152 לסיכומיה).
כך למשל, בפתח מכתבו לאיציק ולדני מיום 3.1.2016 הודגשו "ההבטחות שהובטחו והתוצאות הגרועות בשטח", ונכתב גם: "לפי קצב התקדמות זה הפרויקט לא יגמר לפני אוגוסט-ספטמבר הקרוב א[ם] לא אחרי". במכתב זה, המפקח סקר את מידת ביצוע העבודות נכון לאותו מועד. לגבי רובן, כמסופר, ניצנים מסרה צפי לסיום עד ליום 31.12.2015 (ראו סעיף 167 לעיל). בקשר לעבודות רבות צוינו הערות כגון: "לא ידוע מתי יבוצע", "כלל לא מטופל", "טרם בוצע. אין לוח זמנים", "רשלנות וזלזול מוחלט של הקבלן בנושא", "לא ידוע מתי יגמר", "הקבלן מתמהמה בטיפול". אך היו גם עבודות שכן בוצעו או היו בשלבי ביצוע. המפקח הוסיף וכתב כי "הקבלן לא עמד בהסכם הפרויקט רחוק מסוים, ויש עיכובים חדשים כל יום", וכי "אין מנהל עבודה רשום באתר" (נספח 38 לתצהיר המפקח).
באותו היום, המפקח שלח מכתב נוסף בנושא ליקויים והשלמות של עבודות האלומיניום. המסמך נערך לאחר סיור משותף עם איציק בשטח. לאחר פירוט הממצאים והכשלים, הודגש: "באופן כללי רמת עבודות האלומיניום לא מקובלת" (נספח 39, שם; וראו גם את דו"ח הליקויים שערך האדריכל לאחר סיורו באתר זמן קצר לאחר מכן. שם, הוא פירט את רשמיו בקשר למצב חזיתות המבנה, החצר הפנימית, חדרי המדרגות והדירות - נספח 3 לתצהירו).
כעבור כחודש וחצי, ביום 22.2.2016, המפקח שלח מכתב נוסף ברוח דומה. צוין: "למרות כל ההבטחות עבודות האתר מתנהלות בעצלתיים ואינם מתקדמות לגמר. איכות הביצוע ירודה ואינה משתפרת". לאחר פירוט ליקויים ועבודות לביצוע, נכתב: "למזמין נגרמים נזקים כספיים עקב התנהלות זו. נזקים אלו יקוזזו מחשבונכם. אין כמות מספיקה של אנשים באתר. לא ישולמו יותר התייקרויות. קנסות יחלו החל מחשבון חודש מרץ". העתק של מכתב זה נשלח לניצנים גם ביום 3.3.2016 (נספחים 41 ו-42 לתצהיר המפקח).
ניצנים לא הראתה כי היא הגיבה, בכתב לפחות, להתראות אלו. אציג בהמשך את גרסתה בנושא.
ואולם, לדברי דני בתצהירו, ניצנים לא עמדה במילתה. הפועלים לא הגיעו ובוטיק נעזרה בקבלן טיח אחר. בעדכון למפקח, דני הביע את העדפתו לכך שניצנים תמשיך בעבודתה במקביל:
"... בהמשך לקצב ההתקדמות האיטי והמלצתך להוסיף עובדים לזרז ביצוע העבודות סיכמתי עם קבלן הטיח לביצוע מלא וגמור של כל חזית דרך יפו... הקבלן [ניצנים] רשאי ומומלץ שייקח את הטייחים ויתחיל לעבוד על החזיתות האחרות אם הוא רוצה ואם לא אז אין בעיה להעביר את הטייח לאחר שיסיים ליתר החזיתות. כמובן שהעדפה שלי היא שניצנים יבצעו במקביל לטייח את [יתר] החזיתות או לפחות חזית אחת נוספת כך שנוכל לחסוך בכסף ובזמן..." (הודעת דואר אלקטרונית מיום 21.4.2016 - ת/49)
"בהמשך לפגישה של היום. האתר כלל לא קרוב למסירה... אני מתריע כי בקצב הזה גם באוקטובר לא נסיים, אני לא רואה שהקבלן מתרגש מהקצב האיטי ואני ממליץ למזמין להכניס אנשים נוספים לאתר כדי לסיים את העבודות בכל התחומים האפשריים, מה שקורה באתר זה לא סביר ומתחת לכל התנהלות נורמאלית סבירה של פרויקט." (הודעה אלקטרונית מיום 17.4.2016 - נספח 44 לתצהיר המפקח)
למחרת נשלח מכתב נוסף מטעם ניצנים בנושא "הרכבת פיגום ועבודות בניגוד לכללי בטיחות". נאמר שם כי עבודת הקבלן החיצוני ואנשיו נעשית בניגוד לכללי הבטיחות. צוין גם כי הדבר הובא לידיעת משרד העבודה ועיריית תל אביב (שם).
"זה חודשים שהאתר בדרך יפו מתנהל מתחת לכל ביקורת, ללא ניהול תקין, ללא מנהל עבודה, עם איכות ביצוע ירודה, ללא כיוון, וללא יעד.
הפיקוח התריע פעמים אין ספור, הקבלן פיזר הבטחות, הלקוח הוסיף תשלומים, אולם התוצאה הסופית היא שאנחנו נמצאים בסוך חודש אפריל והסוף לא נראה באופק (גם אין שום תכנית עבודה או לוח זמנים שמגדירה אותו מטעם הקבלן).
מתוך ראיה שלפי קצב התקדמות הפרויקט בחודשים האחרונים הפרויקט לא יסתיים לפני סוף דצמבר 2016 ולמזמין יגרמו נזקים אדירים, הוריתי למזמין לחזק את הקבלן בכל עבודה בה הקבלן מתעכב. כולל הזמנת מוצרים במקום הקבלן (כבר בוצע בשיתוף עם הקבלן כמו מעלית , מדרגות פנימיות), או ביצוע (כבר בוצע הריסת מרפסות ובנייתן מחדש, ביצוע עבודות אצל יו[ח]פז ועוד). הקבלן מכיר בכך שהוא אינו מסוגל לסיים את הפרויקט ושהוא מוגבל כספית ושיתף פעולה חלקית עם המזמין, אני בחרתי בדרך של שיתוף פעולה בין המזמין לקבלן כאשר אני מנחה את הקבלן להתקדם היכן שהוא יכול ומנחה את המזמין לחזק ולהכניס קבלנים/ספקים היכן שניתן כדי לקדם את הפרויקט ולמסור דירות לדיירים שזו המטרה העיקרית כרגע.
יכולתי לבחור בדרך של סילוק הקבלן מהאתר (ויש לי את כל הסיבות החוזיות לכך) חילוט הערבות ופניה לדרך של תביעות משפטיות אולם בחרתי בדרך של שיתוף פעולה בין הצדדים עבור סיום הפרויקט.
אני מבקש/דורש מכל הצדדים לשתף פעולה, לעזור אחד לשני ולכל הקבלנים שבאים לסייע ולסיים לעבוד יחד ולהביא את האתר לסיום.
להלן רשימה חלקית [של] עבודות (שרובן הובטחו על ידי הקבלן לסוף דצמבר) שטרם בוצעו או הושלמו בפרויקט והנחיות שלי להשלמה, [וכן] תיאור מצב הביצוע..." (נספח 46 לתצהירו)
במענה למכתבה בנושא הפרת כללי הבטיחות - המפקח הוסיף והטיח בניצנים דברים קשים. לדבריו, במהלך כל התקופה ניצנים לא הקפידה כלל על נושא זה: "... שום דבר באתר לא עבד לפי תקנות בטיחות וזאת למרות ההתרעות הרבות... לא היה באתר מנהל עבודה אחראי בטיחות יום אחד...".
כחודש וחצי מאוחר יותר, ביום 6.6.2016, ניצנים סולקה מהאתר.
(א) כמות עובדים - יוסבר כי ניצנים לא החזיקה מאגר עובדים קבוע שפעל באתר. איציק, שהיה אמון על הכנת סידור העבודה, העיד כי כמות הפועלים שהביא הייתה תלויה בצורכי הפרויקט (החל מעמוד 657, שורה 26).
גם מאיר נשאל והעיד: "אני חושב שהייתה כמות מסיבית [של עובדים - ה"ק] לכל חיי הפרויקט, כמה שצריך, אם יש עבודה עובדים ועושים" (עמוד 565, שורות 2-1).
ניצנים לא הביאה אסמכתאות בדבר מצבת העובדים באתר. מחקירתו של איציק עולה כי לא נערך רישום של נוכחות הפועלים. ולדבריו, יומני העבודה שנוהלו על בסיס יומי, הושארו באתר (עמוד 625, שורה 15 עד שורה 35; עמוד 635, שורה 23 ואילך).
ואולם, גם בהינתן נסיבות אלו, מצופה היה שניצנים תציג תימוכין חיצוניים אחרים לגרסתה (כגון: סידורי העבודה שהועברו לאישורו של מאיר אחת לחודש או תיעוד מהנהלת החשבונות בקשר לשכר העובדים).
(ב) נוכחות מנהל עבודה - איציק סיפר שחילק את זמנו בין הפרויקט הנדון לפרויקט המקביל שניצנים ביצעה יחד עם המפקח בצפון העיר. לדבריו, בשנה הראשונה השקיע את עיקר זמנו בפרויקט כאן. לאחר מכן, נוכחותו פחתה כך שמחודש פברואר 2015 לערך, הוא שהה באתר כ-70% מזמנו. לקראת סוף השנה, נוכחותו הצטמצמה עוד. עם זאת, איציק העיד כי הוא הגיע לאתר הבנייה מדי יום (עמוד 612, שורה 1 עד עמוד 613, שורה 18; עמוד 618, שורות 25-24).
אשר לדברי המפקח בנקודה זו - דומה כי איציק לא הכחיש את נכונותם. אך לדבריו, נוכח עבודתם המשותפת בפרויקט המקביל, המפקח הכיר וקיבל למעשה את האילוצים:
"... אני כפי שכבר הצהרתי התחלתי לעבוד באוקטובר 14' בחיים לבנון [הכוונה לפרויקט המקביל - ה"ק], אדון יוסי ספיר ידע את זה, איך הוא ידע את זה? כי הוא גם היה המפקח בחיים לבנון... יוסי ספיר ידע שאני עובד במקביל באחוזים שציינתי על שני פרויקטים... אני הצהרתי שאני לא נמצא כל היום בדרך יפו, הרי יוסי ידע שאני לא נמצא כל היום בדרך יפו..."
(עמוד 619, שורה 15 עד עמוד 620, שורה 2)
(ג) אחוז ביצוע ותשלומים - לטענת ניצנים, גם אחוז ההשלמה הגבוה של הפרויקט בעת סילוקה מלמד על קצב הביצוע ונוכחות העובדים במקום. לדברי מאיר, "אתה יכול להגיד יש עובדים, אין עובדים יש עובדות בסוף, באפריל/מאי הגענו ל-98 אחוז מה הגענו סתם?" (עמוד 565, שורות 4-3).
כפי שאפרט בהמשך, בתיק הוצגו שתי שיטות לחישוב אחוז ההתקדמות. הראשונה - במונחי עלות עבודתה של ניצנים, בהתבסס על אישורי החשבונות של המפקח; השנייה - לפי היקף ההתקדמות הכולל, כפי שהוערך על ידי שמאי המקרקעין מטעם הבנק המלווה של הפרויקט (להלן: "אחוז הביצוע לפי המפקח" ו-"אחוז הביצוע לפי השמאי", בהתאמה).
בהתאם לשיטה הראשונה, המבוססת על חשבונות שאושרו לתשלום כאמור - ניצנים הראתה כי בגין אותה תקופה - נובמבר 2015 עד לחודש מרץ 2016 - שולמו לה סכומים גבוהים, המשקפים לטענתה אחוז ביצוע של מעל 8% מהפרויקט (העתקי חשבוניות המס שהופקו לבוטיק הוגשו לתיק - ת/53 עד ת/57). לשיטת ניצנים, "חשבוניות אלו... סותרות את טענותיה של בוטיק בדבר התפקוד של ניצנים באתר החל מינואר 2016" (מתוך סעיף 54 לסיכומיה).
המפקח נשאל על נושא התשלומים בחקירתו. לגבי הכספים ששולמו לניצנים עבור עבודות חודש פברואר 2016, הוא העיד:
"ש: ... מה העלות [של] העבודות שבוצעו בפברואר?
ת: בפברואר בוצע מבחינתי 595 אלף.
ש: זאת אומרת שאתה מדבר שבחודש פברואר 16 עם שני פועלים באתר ועם מנהל עבודה שלא נמצא עושים עבודה ב-600 אלף ש"ח,
ת: אני רואה, אני רואה מה עשו. הביאו את המטבחים בפברואר בשביל זה כנראה גם לא הוצאתי אותם בפברואר אלא יותר מאוחר אבל הביאו את המטבחים הביאו את הדלתות פנים, הביאו את הספי שיש למטבחים, הביאו חלונות, אינסטלטור מרכיב כלים סניטרים שזה כסף גדול 120 אלף שקל, זהו. ריצוף.
ש: אז עובדים באתר?
ש: בפברואר כנראה עוד עובדים?
ת: כן. אבל אני אומר לך שמבחינת, עובדים בפברואר עובדים אבל זהו. פברואר, פברואר עובדים.
...
הרי לא הייתי מוציא אותם אם הם לא היו עובדים, אין לי אינטרס להוציא אותם אם הם לא עובדים. שעובדים שמחתי לשלם כסף ושמחתי לשלם חשבונות גדולים."
(עמוד 1,196, שורה 24 עד עמוד 1,197, שורה 10; דו"ח התשלום לפברואר - ת/15)
לדברי המפקח, מחודש מרץ 2016 לא הייתה התקדמות. ניצנים הציבה במקום פועל אחד או שניים (עמוד 971, שורה 25 עד עמוד 972, שורה 10; עמוד 969, שורה 21 עד שורה 26).
(ד) שיקולי המפקח - ניצנים סבורה כי המפקח נכנע ללחץ הכבד שדני הפעיל עליו. ולגישתה, זה גם ההסבר, להחלטתו להכניס קבלני משנה חיצוניים לאתר. להלן קטעים מתוך עדותו של מאיר בנושא:
"... על יוסי ספיר [המפקח] ישב מר דני בשן בלחץ, הוא לא טיפל במחדלים שלו שגרמו שנה וחצי איחור לפרויקט, בזה הוא לא טיפל כי זה כבר קרה, עכשיו יש עליו לחץ, הוא מכר דירות כבר שנה וחצי לפני שנכנסנו לאתר... יש לו קנסות, יש לו לחצים, יש לו חוזה קשה עם וינברג והוא מלחיץ את יוסי ספיר כל הזמן לא לשלם חשבונות ושיעשו, שיעשו מהר..." (עמוד 549, שורה 6 עד שורה 11)
אולם לדברי המפקח, האפשרות להחלפת ניצנים עמדה על הפרק כבר בשנת 2014. אלא שבזמנו, מטעמים כלכליים ותפעוליים, עצתו לבוטיק הייתה שונה. המפקח המליץ להשאיר את ניצנים באתר:
"... בוטיק התייעצה איתי האם לסלק את ניצנים מהפרויקט ואף קיימנו פגישה בנושא. הסברתי לנציגי בוטיק את דעתי... לפיה לא מומלץ בשלב זה לסלק את ניצנים והחלפתה בקבלן אחר תעלה מיליוני שקלים נוספים ותעכב את הפרויקט. סברתי באותה התקופה כי בשל העבודה שעבודות השלד כמעט והסתיימו יהיה קשה 'להכניס' קבלן אחר שייקח על עצמו את האחריות לכל העבודות שביצעה ניצנים עד כה, בייחוד בשל העובדה כי מדובר בפרויקט לשימור, בו העבודה מתבצעת על בניין קיים. לכן, במקרה זה, יהיה זה פשוט יותר להחליף קבלן לקראת סיום עבודות השלד." (סעיף 64 לתצהירו)
המפקח העיד כי "הדיון האם להוציא את ניצנים מהשטח בגלל מה שקורה בשטח היה כל הזמן". הוא העריך שהחל מאמצע שנת 2014, "כשראינו שהמצב מתחיל להתדרדר", התקיימה התייעצות בנושא "בערך פעם בשבועיים" (עמוד 1,132, שורה 21 עד עמוד 1,133, שורה 2).
והנה, למרות הדיונים התכופים בנושא, המלצת המפקח נותרה דומה: להמשיך "להמר" כלשונו על ניצנים. באוקטובר 2015, ערב עריכת ההסדר השלישי, הוא השיב לחששותיו של דני בקשר לחשיפה הכספית מול ניצנים כך:
"... אין בטחון שהקבלן אכן יצליח לגמור את כל העבודות בדצמבר, זהו שלב בו צריך לקבל החלטות אמיצות. ההחלטה היא האם להיכנס למלחמה עם הקבלן או לשלם את החשבון ולהמשיך עם מערכת שכבר מוכנה לסיים את הפרויקט אבל לא בטוח שבזמן... מבחינה כספית אתה די מוגן. גם הקבלן רוצה לגמור וללכת אנחנו רק צריכים לעזור לו לגמור את העבודה מהר. אני מציע לשלם את החשבון ולדחוף קדימה אני חושב שהקבלן הבין את המסר. להוציא את הקבלן מהאתר כרוך בארגון מטורף אשר ממילא יקח זמן ויגרום להוצאות רבות ללא אחריות ובעיות רבות. אם זה היה הפרויקט שלי הייתי ממשיך ומהמר על ניצנים שימשיכו ופשוט דוחף קדימה ונותן פתרונות והדרכה לסיום מהיר ככל שניתן. תמיד יש חשבונות אחרונים וסופי בהם ניתן להתחשבן."
בהמשך לכך, כשדני התעקש לקבל "התייחסות עניינית" לבקשתו לקזז בחשבונות התשלום מראש, המפקח הוסיף וענה:
"צריך להחליט אם סומכים על הקבלן או לא. אם אתה חושב שהוא לא מתכוון לגמור את הפרויקט ואין לך יותר ביטחון במה שהוא אומר אז בוא נגמור לבד. אני לא יכול להבטיח שהוא לא ייקח את הצ'ק ויברח, לא נראה לי שזה מה שהוא יעשה, אבל החיים לימדו אותי כי יש הפתעות ואכן מאיר הוא לא צפוי. לכן ההחלטה היא שלך - להמר על הקבלן או לקחת את המושכות.
לגבי קיזוזים - אם ממשיכים עם הקבלן אז אני לא מקזז [לו] מהחשבונות את התוספות שקיבל עד כה לחשבונות, אם לא ממשיכים עם הקבלן אז נכנסים למסכת אחרת של התחשבנויות." (מתוך התכתבות אלקטרונית מיום 6.10.2015 ולמחרת - ת/11)
(ה) תגובת ניצנים למכתבי המפקח - בחקירתו הנגדית מאיר התבקש להסביר מה הייתה התייחסותו לפניות החוזרות ונשנות של המפקח:
" כב' הש' קירש: ... מה שאני מנסה להבין, אתה מקבל ב-22 לפברואר 2016 מכתב, שם יש דברים לא נעימים כולל גם... אין כמות מספיקה של אנשים באתר... למה לא לקבוע עם יוסי [המפקח] וללכת למקום ולהראות לו הנה יש לי דוגמה 20 [אנשים], לתעד את זה, שאומר הייתי עם יוסי הראיתי ליוסי שהיו 20 אנשים.
מר דוידי [מאיר]: עשינו את זה.
כב' הש' קירש: איפה זה?
מר דוידי: עשינו, לא, זה לא תיעוד שנרשם אבל הוא הרבה פעמים התבונן וראה.
כב' הש' קירש: אז למה הוא חוזר לכתוב את זה?
מר דוידי: הוא חוזר זה לפרוטוקול ואני גם כתבתי לו מכתבים חזרה.
כב' הש' קירש: ... איפה אני מוצא את זה שאתה נותן מענה למה שיוסי כותב? למשל בנושא עובדים, זו השאלה שנשאלת, יש לך משהו להראות שאתה מגיב לעניינים האלה?
מר דוידי: כן.
...
ב-7 לינואר 16'.
...
זה מכתב אחד היו עשרות מכתבים שאפילו לא צרפתי...
...
כב' הש' קירש: אז מה איך הגבתם? הוספתם עובדים?
מר דוידי: לא, היו מספיק.
...
כבודו אני אסביר לך משהו, שכמות העובדים היא לא פונקציה לתפוקה, למה? כי יש דברים שאי אפשר להתקדם אתם למשל בכל הנושא של הפטיו אי אפשר היה להתקדם... בכל נקודת זמן אני לא מנעתי מאיציק לרגע כמות של עובדים, זה האינטרס שלי לגמור את הפרויקט כמה שיותר מהר, היה לי בקופה באותו מועד 3-4 מיליון שקל למה שאני אאט את זה שהעלות הבצוע שלי היא כמה מאות אלפי שקלים ספורות, אז אני רצתי כל הזמן..."
(עמוד 565, שורה 24 עד עמוד 567, שורה 10)
לדעתי, עדותו של מאיר בנושא אינה משכנעת, ודבריו אף סותרים זה את זה.
ראשית, אם אכן נשלחו למפקח "עשרות מכתבים" כדברי מאיר, מדוע לא ראתה ניצנים להמציא יותר ממכתב תשובה בודד מתקופה זו? כוונתי למכתבו של איציק מנובמבר 2015, במסגרתו, כזכור, איציק הגיב לדרישות המפקח, וציין כי מרבית העבודות יושלמו עד תום השנה (ראו בסעיף 167 לעיל). מכתב זה נשלח לפני סדרת פניות נוספות מצד המפקח. ניצנים לא הפנתה בסיכומיה למסמכים אחרים התומכים בגרסתה בנקודה זו; שתיים, ובהמשך לאמור, דומה כי אותו מכתב מינואר 2016, אליו מאיר הפנה בחקירתו, אינו רלבנטי לעניין. המכתב הקצר עסק במאמצי ניצנים לעמוד בלוחות הזמנים, אגב גילוי המרפסות הרעועות והצורך שעלה בהריסתן. אין בו תשובה לטענות בדבר מצבת הפועלים, העדר נוכחות מנהל עבודה או רמת ביצוע המשימות (תוכן המכתב הובא בסעיף 171 לעיל במלואו); שלוש, ככל שלא היה מענה כתוב, ומאיר הסתפק בהצגת המצב בשטח, הרי שמדובר בהתנהלות שונה מזו הנלמדת מחומר הראיות. בתיק קיימות דוגמאות רבות המעידות על כושר הביטוי של מאיר ושל איציק בכתב, ואף על יכולתם להשיב בזריזות; ארבע, גם אם המפקח חזר על פניותיו "לפרוטוקול", כטענת מאיר, הרי שלכאורה הדבר היה אמור רק לחזק את התמריץ לתעד את המענה להן מצד ניצנים.
(א) קבלני המשנה הוכנסו לאתר בלית ברירה. לדעתי, העובדה שהמהלך נעשה באופן הדרגתי מחזקת קביעה זו. לניצנים ניתנה ההזדמנות להשתלט על העבודה, וכך לייתר במעשיה את הצורך בסיוע חיצוני נוסף.
(ב) ניצנים לא עמדה בנטל להראות שהגיבה לפניות המפקח בנושא, בכתב או בפעולה כלשהי. כמו כן, לא הוכח כי דרישותיו החוזרות של המפקח לא היו מוצדקות. בהקשר זה יש לזכור כי המפקח היה מצוי בעמדה מורכבת. מצד אחד, הוא נדרש להתמודד עם לחצי בוטיק; ומן הצד שני, היה לו האינטרס לשמור על יחסים טובים עם ניצנים שעמה שיתף פעולה (כמפקח) גם בפרויקט המקביל. בין לבין, היה עליו למלא את אחריותו המקצועית. כמוסבר בחלק ח' לעיל, לא מצאתי בסיס לטענת ניצנים שהמפקח פעל משיקולים זרים או לפי "רוח המפקד" כלשונה.
(ג) טענתה של ניצנים כי "הרשות להכניס קבלני משנה ניתנה ע"י ספיר [המפקח] לקראת סוף אפריל 2016" אינה מדויקת (סעיף 55 לסיכומיה). כמתואר, המפקח אפשר לבוטיק להסתייע בקבלנים אחרים כבר בנובמבר 2015 (באופן נקודתי). נקודה זו תשמש להמשך הדיון בנושא קביעת אחוז הביצוע במועד סילוקה של ניצנים מהאתר.
ג) אירועים נוספים שמנעו את השלמת הפרויקט
לטענת ניצנים, קודם להסדרים הנ"ל לא ניתן היה להשלים את העבודות אצל בבג'ני. כך שהשלמת העבודות בפרויקט לפני ספטמבר-אוקטובר 2016 כלל לא הייתה אפשרית.
לחיזוק עמדתה, ניצנים מסתמכת על דברי בוטיק בכתב הגנתה בהליך המשפטי מול וינברג. שם, בוטיק טענה כי התנגדות בבג'ני לביצוע עבודות חשמל מנעה מבעדה לקבל אישור אכלוס:
"... בשלבי הסיום בפרויקט, הבניין טרם יכול היה לקבל אישור אכלוס בגלל סירובו של בבג'ני לבצע את עבודות החשמל בחנות. על כן, בהעדר ברירה, נאלצה הנתבעת [בוטיק] להגיע להסכם עם בבג'ני במסגרתו שילמה לו הנתבעת סכומים גבוהים על מנת לבצע את העבודות בחנות ולהשלים את הפרויקט." (סעיף 121 לכתב ההגנה - ת/29)
יוסף כי במסגרת הגנתה, בוטיק טענה בתוקף כי מחדלי וינברג ויחסיה העכורים עם חלק מהשוכרים המוגנים, ביניהם בבג'ני, תרמו להתנגדותם לביצוע עבודות בחנויות (בפרט בנושא החלפת הוויטרינות). נטען כי העיכוב בביצוע גרם לעיכוב בקידום הפרויקט ובסיומו (ראו פרק ג.2.ג שעסק ב"דיירים המוגנים בקומת הקרקע", שם).
בוטיק לא השיבה לדברים. למעשה, אין בסיכומיה התייחסות פרטנית להתנגדות מצד בבג'ני ולהשפעתה על קידום הפרויקט.
"מוסכם במקרה שבו לא ניתן יהיה לבצע עבודות כלשהן, אולם הדבר אינו מעכב קבלת טופס 4 ומסירת כל יתר העבודות ליד המזמין (להלן: 'העבודות החסרות'), יפעל הקבלן לקבלת טופס 4 ומסירת העבודות שבוצעו לידי המזמין. מוסכם כי אי ביצוע העבודות חסרות כאמור לא יעכב את תשלום מלוא התמורה לקבלן." (מתוך סעיף 33.2)
אין חולק כי ניתן למבנה אישור אכלוס ביום 10.10.2016, לפני כריתת הסכם הפשרה (העתק מטושטש שלו הוגש לתיק בית המשפט - נ/35). גם מעדותו של דני עולה כי עבודות החשמל אצל בבג'ני לא חסמו את האפשרות לקבלת היתר אכלוס (בשונה מהאמור בטיעוני ההגנה של בוטיק במסגרת ההליך המשפטי מול וינברג; עמוד 1,523, שורות 30-29).
(א) השפעת מהלך התכנון על קידום הפרויקט - האם, כטענת בוטיק, נוכח התמהמהות ניצנים בביצוע עבודות הכרחיות (וקודמות) בחצר המבנה, אין לכך נפקות מעשית; או שמא, כטענת ניצנים, החסם שנבע מדרישת חברת החשמל, צריך להילקח בחשבון בהערכת הזמן הנדרש.
(ב) מועד מסירת תוכניות סופיות לחשמל הציבורי לידי ניצנים - האם מדובר בסוף שנת 2015, כפי שמשתמע מגרסת בוטיק, או שהתוכניות הועברו רק במרץ 2016, כגרסת ניצנים.
אציג את הרקע הנדרש להבנת טיעוני הצדדים בעניין.
יוסבר כי לאחר קבלת היתר הבנייה, חברת החשמל דרשה להקים חדר טרנספורמציה. חברת החשמל חזרה בה מדרישתה במהלך שנת 2015.
לדברי האדריכל, לא ניתן היה להשלים את תוכניות החשמל הציבורי (להבדיל מהתכנון בדירות) "עד שלא ירדה הדרישה לחדר טרנספורמציה" (עמוד 762, שורה 13).
לשיטת דני, אלמלא דשדושה של ניצנים, ניתן היה להגיע לנקודת הסיום כבר בשנת 2015 (עמוד 1,490, שורה 7 עד שורה 24).
"ש: ... אם אתה סבור שהפרויקט צריך להסתיים בסוף דצמבר 15... ורק לקראת סוף 15 יש לך איזה שהוא אישור מחברת חשמל,
ת: אבל אם הפיתוח הייתי מתחיל לעשות אותו באפריל 2015 וכבר היה לי את המעליות וכבר היה לי את המעוין [הכוונה לחזית מגדל המעליות - ה"ק] הייתי מתעסק עם זה שנה לפני ולא שנה אחרי,
...
עמדו מעליות עמדו דברים עמד פיגום אי אפשר היה לעשות חיבורי חשמל לא היו לי נישות מוכנות לחברת חשמל בכלל..."
(עמוד 1,175, שורה 4 עד שורה 14)
"בתקופה שבה דרשה חברת חשמל להקים חדר טרנספורמציה בפרויקט ובשל דרישה זו, חברת החשמל סירבה לשתף פעולה עם הנתבעת [בוטיק] לגבי תכנון החשמל לפרויקט. על כן, בהעדר ברירה, נאלצה הנתבעת להשהות את ביצוע עבודות החשמל בפרויקט, וזאת עד לקבלת התכנון המלא של עבודות החשמל מטעם חברת החשמל. עקב כך, נגרם עיכוב בחיבור הסופי והקבוע של הבניין לרשת החשמל. כך שלמעשה, למרות שעבודות הבניה בפרויקט נסתיימו מספר שבועות טרם קבלת אישור האכלוס, הנתבעת נאלצה להמתין לחיבורו הסופי והקבוע של הבניין לרשת החשמל." (סעיף 158 לכתב ההגנה - ת/29)
"... לצורך הדיון דנן (עיכוב בביצוע העבודות) ברור כי ניצנים לא יכולה היתה לסיים את הפרויקט בטרם קיבלה את תיאום התכנון לחשמל הציבורי בשים לב כי לאחר קבלת התכנון יש לבצע את העבודות. אם לדידו של בשן תיאום התכנון הושלם בסוף שנת 2015, הרי שלא ניתן היה לסיים את הפרויקט לפני מועד זה, שממנו יש לתת לניצנים זמן לביצוע עבודות החשמל..." (מתוך סעיף 217 לסיכומיה)
תחילה דובר על שני סוגי ויטרינות. לחנויות שחזיתן פנתה לסמטת בית הבד - תוכננו ויטרינות עם מסגרת מתכת (הן כונו בהליך "ויטרינות בלגיות"); ולחנויות שפנו לרחוב דרך יפו - תוכננו ויטרינות עם מסגרת עץ.
ראשית, ביצוע העבודה הצריך שיתוף פעולה מצד השוכרים המוגנים בחנויות, אלא שהמהלך נתקל בהתנגדות. טענת השוכרים הייתה כי השינוי יוביל להקטנת שטח חלון הראווה, ואף לצמצום שטח החנות.
השוכרים הערימו קשיים על הביצוע גם לאחר סילוק ניצנים. בשלהי חודש אוגוסט 2016, לאחר סיור שערך צוות השימור של עיריית תל אביב במבנה, דווח: "עד כה שוחזרו שתי וויטרינות עץ בלבד... בעלי החנויות שכן החליפו את החלונות לוויטרינות עץ, טוענים כי אינם מרוצים מהשינוי - שטח הראווה הוקטן, טרם נמצא פתרון לסורג/התריס, העץ קשה לתחזוקה. שאר בעלי החנויות אינם מעוניינים להחלפת החלונות בוויטרינות עץ מאות[ן] הסיבות." (מתוך סעיפים 2.ב. ו-2.ג. למכתב נציגת מחלקת השימור מיום 11.9.2016 - ת/52).
עניין זה הכתיב את אופן העבודה. כך למשל, בשלב הראשון, ניצנים התבקשה להתקין רק שתי ויטרינות לדוגמה (אחת מכל סוג), על מנת שאלו יאושרו על ידי מחלקת השימור.
דוגמה נוספת, וחשובה יותר לדעתי, היא ההוראה המאוחרת של צוות השימור - בספטמבר 2016 - לבחון שוב את עיצוב הוויטרינות ואת מסגורן במתכת (ליותר ממחצית החנויות תוכננו במקור ויטרינות עץ). בעקבות הסיור הנ"ל, צוות השימור הנחה: "לשקול מחדש את נושא העיצוב של הפתחים המסחריים ולבדוק אפשרות לאפשר חלונות ראווה... ממסגרים בפרופיל בלגי [מתכת] עם פתרון לתריס/סוגר אחיד לכולם... אדריכל הפרויקט יציג את תכנון הפתחים בקומה המסחרית בשתי החזיתות בהתאם למומלץ ויעביר את התכנון לבדיקת צוות השימור..." (מתוך סעיפים 2.ד. ו-2.ה., שם).
(א) ביום 19.10.2015 ניצנים פנתה למפקח במכתב בו העלתה מספר נושאים הדורשים את התייחסותו לצורך ביצוע, ביניהם צוינו גם הוויטרינות. נאמר כי "התשובות קריטיות על מנת לעמוד בלוחות הזמנים" (נספח 68 לתצהיר של מאיר).
(ב) ביום 1.11.2015 ניצנים כתבה לדני מכתב בנושא הוויטרינות, והתריעה: "עדיין אין תוכניות לביצוע הוויטרינות. לאור האמור... גמר הפרויקט ידחה ב-60 יום מלוחות הזמנים שנשלחו" (ת/43). מסר דומה הועבר גם בהודעה אלקטרונית למפקח מאותו היום, שאליה דני היה מכותב (נספח 34 לתצהיר המפקח).
(ג) כמסופר, ביום 4.11.2015 המפקח הפנה לניצנים רשימת נושאים לטיפול. בסעיף 19 למכתבו ציין: "יש להרכיב ויטרינות מסגרות פלדה בהקדם כדוגמא לצוות שימור, יש להרכיב ויטרינות נגרות כדוגמא לצוות שימור - פעולות אלו בעדיפות ראשונה" (נספח 36, שם).
ביום 9.11.2015, איציק ענה: "19. רק היום קיבלנו תוכניות, יסתיים עד ה-31.12.2015" (נספח 37, שם).
על פני הדברים, לא ברור כיצד האמור משתלב עם הודעות קודמות של ניצנים כי תספק את הוויטרינות במהלך חודש אוקטובר 2015 (נספחים 23 ו-25 לתצהיר המפקח). אפשר לשער כי קיים ערבוב בין האסמכתאות שעניינן בוויטרינות לדוגמה לבין אלו שעוסקות בשאר הוויטרינות (בעניין זה, ראו את דבריו של מאיר בחקירתו: "ההבטחה של אוקטובר התייחסה לוויטרינות לדוגמה". ובנוגע ליתר הוויטרינות, הוא אמר: "היו בערך 28 פגישות... שהאדריכל לא ידע איך הוא רוצה בדיוק את הוויטרינה ואנחנו לא ידענו מה לייצר"; עמוד 533, שורה 25; עמוד 530, שורות 18-17).
ד) התרשמות מהראיות בתיק והרמת נטלי ההוכחה
"ת: הקבלן לא היה גרוע מההתחלה... הוא לא היה גרוע מההתחלה, מההתחלה היו איתו בעיות, הוא ממש לא היה גרוע מההתחלה, גם אחרי פינויו של סיני עוד לא היינו בטוחים שהוא גרוע, אנחנו הבנו שהוא גרוע שהוא הונה אותנו בערך באמצע סוף 2015...
ש: זאת אומרת, בוא נדייק את הדברים עכשיו, בוא נדייק, החוזה נחתם במרץ 13 ואיפה שהוא באמצע סוף 2015 אתה יש לך תובנה.
ת: שהוא הונה אותי... תובנה מתגבשת, עוד לא, בפברואר 2016 או מרץ 2016 הבנתי שהונו אותי לגמרי.
ש: ... מתי?
ת: פברואר, מרץ 2016, מרץ, אפריל 2016, אבל כבר במקרה המעלית, היה לי שברון אמון מלא..."
(עמוד 1,408, שורה 31 עד עמוד 1,409, שורה 10; וראו גם בפרק ב.7. לתצהירו)
"כב' הש' קירש: רק להבין משהו הסכום של 500 אלף שקל זה סכום לא מבוטל בהקשר הזה,
מר בשן: המון כסף.
כב' הש' קירש: וציינת שלא היו חריגים אז למה הסכמתם?
מר בשן: אני לא הסכמתי... אני רציתי בשלב זה... להוציא את הקבלן אני כמעט פיטרתי את יוסי [המפקח] בשלב הזה וכמעט עם כולם רבתי עם אבא שלי, עם כולם אני אמרתי זה לא יכול להיות... אבל הקבלן הבטיח... שאם הוא מקבל את הכסף הזה הוא עוזב אותנו עד סוף הפרויקט הוא מסיים את הפרויקט בנובמבר 15... המזל שלי שהסכמתי, שדרשתי שנייה לפני הזה שזה יהיה ב-10 תשלומים ולא בתשלום אחד ככה לפחות 10 חודשים עוד, עוד, זה היו 10 חודשים באמת סבירים בהתנהלות."
(עמוד 1,613, שורה 18 עד עמוד 1,614, שורה 4)
היום, אין בידיי כלים לבחון ולברר מה הייתה השפעתם המדויקת של כל אחד מהגורמים הנטענים לעיכוב, או מה מידת (ואף כיוון) התלות ביניהם. האם, למשל, כוח העבודה שהוצב באתר היה מספק ומיומן? האם היה מתווה עדיף וישים לביצוע העבודה? האם בוטיק נרתמה כמצופה להסיר את המכשולים שבדרך? והאם העדכונים לתוכניות יכלו להימסר מוקדם יותר?
"כב' הש' קירש: ... לפרויקט הזה שהוא פרויקט שאפתני זה בניין מאוד ישן להפוך את זה למשהו מאוד יפה לפי התמונות... הלוח זמנים המקורי של 24 חודשים הוא היה מציאותי לדעתך?
מר קוטלר: כן. 24 חודשים ועוד 3 חודשים גרייס... זה 27, כן מציאותי.
...
מר קוטלר: כן... חד משמעית כן."
(עמוד 253, שורה 2 עד שורה 14)
התרשמתי כי הניתוח של מר קוטלר היטיב עם ניצנים, והעביר למעשה את מלוא האחריות (והסיכון) לבוטיק. מר קוטלר אמנם הביא בחשבון עיכובים שלכאורה נכפו על ניצנים, אך במקביל לא בחן באופן ביקורתי את השאלה האם ניצנים עצמה נערכה באופן מיטבי לקידום הפרויקט באותו שלב, בהינתן אותן נסיבות חיצוניות. לדוגמה, בקשר לחישוב משך המשימות, מר קוטלר לא נתן את דעתו לכמות העובדים המתאימה, וממילא לא השווה כמות זו למספר העובדים שעבדו באתר בפועל מטעם ניצנים (עמוד 272, שורה 30 ואילך).
הערכתו של מר קוטלר כי ניצנים הייתה מחויבת לסיים את הפרויקט רק בסוף מרץ 2017, נראית לי מקלה מדי, גם בהתחשב בעובדה שלפרויקט ניתן אישור אכלוס כחצי שנה קודם לכן.
כאמור, כל אחת מהתביעות בתיק עומדת בפניה עצמה, ומכאן שהנטל מוטל הן על ניצנים והן על בוטיק. בכל הנוגע ללוחות הזמנים, בוטיק הצליחה לבסס את טענותיה בצורה טובה יותר, אך לדעתי אף לא אחד מן הצדדים העמיד תשתית מספקת.
כך לדוגמה, לאורך ההליך, בוטיק הדגישה את העובדה שניצנים לא הציגה יומני עבודה להוכחת טענותיה. נטען כי "יומן העבודה הוא 'ראית הזהב' בתיק זה, היות שיומן עבודה מתעד תאריכים, סטאטוס השלמה בפרויקט, אופן התקדמות העבודות, מיקום ביצוען, באופן שהיה יכול לייתר דיוני הוכחות ארוכים בתיק זה" (מתוך סעיף 75 לסיכומיה).
ואולם, דומה כי אמירה זו יכולה להישמע גם כלפי בוטיק עצמה (וכלפי המפקח שהעיד מטעמה). מר סיגורה, מומחה ההנדסה מטעם בוטיק, העיד בנחרצות על קיומו של נוהג (או נוהל מקצועי) להחזיק שלושה עותקים ליומני עבודה, כאשר שניים מהם מצויים בידי היזם ובידי המפקח. לדבריו, זה בגדר "חובה" או "א' ב' של פרויקט", ונועד להבטיח התנהלות תקינה: "יש יומן עבודה הרי אתה יכול מחר להוסיף ולהוריד מה שאתה רוצה. שני הצדדים חותמים עליו [המפקח] בא וחותם על היומן אז כדי שלא יהיו שינויים וכדי למנוע דברים לא תקינים היזם מקבל אחד..." (החל מעמוד 914, שורה 5).
כמו כן, סעיף 3.5 לחוזה הביצוע קובע:
"הקבלן ינהל יומן עבודה... במתכונת שתתואם בינו לבין המפקח ו/או הבעלים. ביומן ירשמו כל האירועים הרלבנטיים בקשר לבצוע העבודות ודיווח שוטף על המתרחש באתר העבודות. המפקח יהיה רשאי להעיר ביומן את הערותיו והקבלן יהיה רשאי להשיב עליהן. היומן ישמש לציון עבודות, הערות והוראות בלבד."
לפיכך, גם אם לא נוהלו יומנים באופן סדור ושיטתי כטענתה של בוטיק, הרי שהדבר פוגם גם בהוכחת תביעתה.
אפנה עתה לדיון בטיעוני הצדדים בנוגע לשיעור השלמת הפרויקט, ערב סילוקה של ניצנים מהאתר. לאחר מכן, איישם את מסקנותיי בנוגע לכל אחת מהתביעות.
בוטיק טוענת, כי ניצנים ביצעה לכל היותר כ-88% מהיקף העבודות. לכן, עליה להשיב לה סך כולל של כ-1,197 אלפי ש"ח ששולמו ביתר.
ניצנים טוענת, מנגד, כי היא השלימה 98% מהפרויקט, ולכל הפחות 95%. לטענתה, בוטיק לא שילמה לה סכום של כ-1,202 אלפי ש"ח בגין העבודה שהיא ביצעה עד לתחילת יוני 2016 (וזאת לאחר הפחתת הכספים שבוטיק שילמה במקומה ובהסכמתה ישירות לספקים).
קביעת אחוז הביצוע של הפרויקט בהתאם לאישור החשבונות של המפקח
לחוזה הביצוע צורפה "טבלת תשלומים קבלן ראשי" (נספח ב'1 לחוזה; "טבלת התשלומים החוזית"). הטבלה מחולקת לקטגוריות, כגון: שלד, נגרות ומסגרות, אינסטלציה ומיזוג, חשמל, טיח ועוד. תחת כל קטגוריה מפורטות עבודות שונות, כאשר לכל אחת מהן יוחס אחוז ביצוע מתוך כלל הפרויקט. בהכפלת האחוז בתמורה החוזית הנקובה (15 מיליון ש"ח) מתקבל ערכה הכספי של העבודה.
"נוהל העבודה על פי חוזה הביצוע קבע כי ניצנים תגיש חודש בחודשו חשבון ביחס לעבודות שביצעה. דוח זה הועבר לספיר אשר מתוקף תפקידו כמפקח הפרויקט, בחן את הדוח ואישר או התייחס אליו. בדוחות אלו פורטו, בין היתר, סוגי העבודות שבוצעו באותו החודש, אחוז ביצוע העבודות הכללי עד לאותו מועד וכן דרישה לתשלום בגין עבודות נוספות. בהתאם לדוחות אלו, ולנספח ב1 לחוזה הביצוע [הכוונה לטבלת התשלומים החוזית], ערך ספיר חישוב לתשלום לו זכאית ניצנים עבור העבודה שביצעה באותו החודש." (סעיף 97 לסיכומיה)
(א) אחוז הביצוע שיוחס לכל עבודה בדו"ח התשלום הוא בהתאם לפילוח המוסכם בטבלת התשלומים החוזית.
(ב) הדו"ח כולל מידע (חודשי ומצטבר) בנוגע לדרישות ניצנים לתשלום מחד, ולאישורי המפקח מאידך. לעיתים קיים ביניהם פער, כך שרק חלק מהדרישה אושרה לתשלום.
(ג) חלוקת סך התשלומים שאושרו על ידי המפקח בתמורה החוזית הנקובה מניבה את האחוז המצרפי של העבודות שאושרו (לרבות מקדמות) - זה הנתון שכיניתי קודם לכן "אחוז הביצוע לפי המפקח".
דו"ח התשלום לאפריל הוא המאוחר ביותר בזמן שהוגש לתיק. ניצנים לא הפנתה לדרישות תשלום או דוחות דומים בקשר למאי-יוני 2016, וזאת חרף שאלת בוטיק בעניין מסוים זה (ראו במהלך חקירתו של המפקח - עמוד 969, שורה 25 עד שורה 31, וכן סעיף 24 לסיכומי בוטיק).
(א) במישור החוזי - טבלת התשלומים החוזית, שלפיה תורגמו העבודות ורמת ביצוען למונחים כספיים, נדונה וגובשה יחד עם ניצנים. המפקח העיד:
"כב' הש' קירש: ... החלוקה [של] העוגה של 100 אחוז לאחוזים שונים מי עשה את זה? את החלוקה הזו?
מר ספיר: זה אני עשיתי בשלב החוזה יחד עם הקבלן.
כב' הש' קירש: אז החלוקה הזאת הייתה אז,
מר ספיר: הייתה מקובלת על שנינו.
כב' הש' קירש: מקובלת על שני הצדדים איך ה-100 אחוזים מתחלקים.
מר ספיר: כן. זה לא מדע, זה לא מדע מדויק זאת אומרת תמיד יש משא ומתן בין הקבלן והמפקח... בהתחלה הקבלן רוצה שכמה שיותר אחוזים יהיו בהתחלה המפקח מנסה לשמור... שהדברים יהיו יותר פרופורציונאליים... וזה לא מדע מדויק כיוון שהחוזה הוא פאושלי ולא כמויות אז אתה לא יודע באמת אם סעיף פחי אבץ זה באמת אחוז או אחוז וחצי ואם המטבחים זה שני אחוז או אחוז אבל משתדלים להיות כמה שיותר מדויקים.
כב' הש' קירש: אבל זה נעשה מהתחלה על ידי שני הצדדים?
מר ספיר: כן. זה בחתימת חוזה, זה משהו שאני והקבלן הסכמנו עליו."
(עמוד 979, שורה 23 עד עמוד 980, שורה 10)
ניצנים לא הסתייגה מעדות המפקח בעניין זה.
כמו כן, במסגרת חוזה הביצוע, הצדדים הסדירו נוהל עבודה להתחשבנות הכספית ביניהם. בסעיף 3.1, הוסכם כי המפקח יעקוב אחר התקדמות העבודות. ובסעיף 3.8, כאמור, סוכם כי "אישור המפקח לכל שלב עבודה או חלקה, יהיה ראיה לכך שהקבלן עמד בביצוע העניין המאושר" (וראו את האמור בפסק דין בעניין קן-תור המוזכר בסעיף 87 לעיל).
יצוין כי הסכמה זו תקפה לשני הכיוונים. היינו, היא גם עומדת לניצנים כמגן מפני טענות בוטיק כי אחוזי הביצוע שהמפקח אישר היו גבוהים ביחס לביצוע בפועל (לפי הטיעון, בשל כוונתו לתמרץ את ניצנים וכן בהתחשב בליקויים שגילה בשלב מאוחר יותר).
(ב) במישור הכספי והביצועי - כפי שתואר, ההתחשבנות השוטפת בין הצדדים נעשתה בהתאם לטבלת התשלומים החוזית. המפקח העיד כי אחוז הביצוע שיקף את עבודתה של ניצנים בשטח, כפי שנסקרה על ידיו בזמן אמת. הוא נשאל על נוהל העבודה:
"ש: ... הקבלן בסוף כל חודש הגיש לך חשבון.
ש: ... [ה]חשבון הוגש לפי פורמט שאתה קבעת אותו.
ת: כן.
ש: ... אתה בדקת את החשבון,
ת: כן.
...
ש: ... שאני אומר בדקת את החשבון מה הבדיקות שעשית?
ת: עשיתי סיורים בשטח.
ש: אתה בפועל היית בשטח הולך ורואה מול הדוח שהוגש לך לגבי חשבון הקבלן אתה רואה את [העבודות] שבוצעו ולפי זה אתה מפעיל שיקול דעת ואומר בוצע או לא בוצע.
ש: בהתאם לחוזה.
ת: לטבלת התשלומים.
ש: זאת אומרת אם בפועל יצא שיק לקבלן זה היה חייב להיות אחרי שאתה אישרת את החשבון בסכום של השיק.
ת: ברור.
ש: ... זאת אומרת אם אני חוזר עכשיו לסעיף 3.8 [לחוזה הביצוע] אם נתת איש[ו]ר לתשלום ואישור לחשבון משמע שהעבודה בוצעה?
ת: כן."
(עמוד 964, שורה 16 עד עמוד 965, שורה 6)
בהמשך חקירתו, המפקח אישר שהוא נהג באופן דומה גם בקשר לחודש אפריל 2016:
"ש: ... אם אתה הוצאת חשבון על חודש אפריל שהוא בערך 88 אחוזים הוא מתייחס לעבודות שבוצעו עד חודש אפריל?
ת: כן.
ש: ועבודות שבוצעו שם לא יכול להיות שה[ן] לא בוצעו?
ת: לא, אבל יכול להיות [שעבודות] שבוצעו וזה חד משמעית כמו למשל יכול להיות שבוצעה עבודה בדירה שהיא ריצוף או בוצעה עבודת טיח או בוצעה עבודת מסגרות וזה מה שקרה גם בפרויקט אחרי זה גם היה צריך לתקן אותם כי יש פגמים שהתגלו לי לצערי בשלב יותר מאוחר... נניח בוצע הטיח זה אחרי זה שהוא התפרק לי אבל הוא בוצע.
ש: לא יכול להיות סיטואציה שאתה אישרת תשלום לצורך העניין ישבת בבית מלון באילת ואישרת,
ת: אין דבר כזה.
ש: לא יכול להיות.
ת: שום דבר. היה סיורים באתר... שעות גם, שעות ואושר מה שאני ראיתי לעין.
כב' הש' קירש: מה הייתה תדירות הביקורים שלך באתר?
מר ספיר: כל יום המון שעות... יחסית לפרויקט כזה המון שעות לפעמים 4 שעות לפעמים 3 כל היום התעסקתי עם הפרויקט הזה."
(עמוד 978, שורה 27 עד עמוד 979, שורה 20)
הקשיים באימוץ אחוז הביצוע שהוערך על ידי השמאי
"המטרה של הליווי הפיננסי הוא לדאוג שהכספים שיוצאים מחשבון הפרויקט והכספים שנכנסים לחשבון הפרויקט שייכים [ל]פרויקט, זאת אומרת לא הייתה דליפה של כסף החוצה לטובת דברים אחרים מצד שני כספים של מכירות נכנסו לתוך הפרויקט ולבדוק שזו קופה סגורה אז אנחנו בודקים את כל הפעילות בחשבון מקבלים את החשבונות של הקבלן המבצע אם יש קבלן מבצע ומדווחים לבנק בעצם שהיינו בשטח התקדמו 5 אחוז שילמו ככה וככה וקיבלו כסף ככה וככה שורה תחתונה האם הכסף שיצא מחשבון הבנק והכסף שנכנס תואם יש כל מיני שורות אחרונות אבל בגדול זאת המסגרת...
... אנחנו בעצם מאשרים שיקים אנחנו מקבלים את השיקים שהיזם רוצה לשלם אנחנו בודקים שהם שייכים לפרויקט ואז אנחנו מאשרים והבנק נותן לו את הכסף אחרי אישור שלנו, זאת אומרת השיק נפדה רק אחרי שיש אישור של הפיקוח[.] בפרויקט הזה שיטת המעקב לפי רשימת שיקים."
(עמוד 18, שורה 14 עד שורה 22; עמוד 42, שורה 16 עד שורה 19)
כפי שכבר הוזכר, שיטת החישוב שונה מזו של המפקח. לפי גב' גרינברג, החישוב התבסס על אומדן של היקף ההתקדמות, והוא תורגם בהמשך למונחים כספיים. לדבריה, ההערכה לא נסמכת על תשלומים שאושרו, ואין ביניהם בהכרח חפיפה. הוסבר כי מבחינת הבנק אף רצוי כי אחוז הביצוע המשוער יהיה גבוה מהתשלומים. להלן קטעים מתשובתה לשאלות בית המשפט בנושא:
"גב' גרינברג: .... אנחנו לא נכנסים לעובי הכמויות אנחנו לא עושים פיקוח צמוד של הפרויקט אנחנו יודעים סדרי גודל של כל רכיב ורכיב בפרויקט מהו, מהו האחוז הרכיב שלו מסך כל העלויות ואנחנו בודקים אם בוצע ממנו 100 אחוז, 50 אחוז, 80 אחוז גם בסדרי גודל אנחנו גם עושים את זה, אין לנו, כאילו זה לא מדע מדויק של המספרים.
כב' הש' קירש: כן. אבל זה ביטוי של ערכים כספים...
...
גב' גרינברג: לא, זה של התקדמות.. בסופו של יום אם אנחנו מעריכים שעלות הבניה במקרה הזה היא 15 מיליון שקל... ואנחנו באים ורואים שבוצעה 50 אחוז מהעבודה אנחנו יודעים שמה שיש היום בבניין שווה לפחות את ה-50 אחוז מה-15 מיליון שקל אוקיי? עכשיו יש 7.5 מיליון שקל אם שולם ה-7.5 או לא שולם ה-7.5 זה משהו אחר אבל אנחנו משקפים את הביצוע את השווי של מה שבוצע ב-50 אחוז מסך כל התקציב.
... מניסיון שלנו אנחנו יודעים להעריך בכל בניין בעת הביקור את אחוז ההתקדמות אם גמרו, אם אנחנו למשל אני אתן לך התחילו רק חפירה אז אנחנו יודעים שמרכיב החפירה מהווה אחוז מסך כל התקציב אז אנחנו אומרים אחוז מסך כל התקציב כבר בוצע גמרו שלד ולצורך הפרויקט הספציפי, הדוגמה הזאתי השלד מהווה 50 אחוז מהפרויקט אז אנחנו אומרים בוצע 50 אחוז אחרי זה אנחנו בודקים מה שולם אם שולם יותר אנחנו בודקים למה שולם יותר... אם שולם פחות אנחנו יודעים, תמיד צריך להיות משולם פחות כי אנחנו בעצם משקפים ביצוע שעוד לא בהכרח שולם בגינו."
(עמוד 31, שורה 16 עד עמוד 32, שורה 21)
לתיק הוגשו מספר דוגמאות של דוחות מעקב. לפי הדו"ח שהוכן לחודש אפריל 2016, אחוז הביצוע של הפרויקט היה כ-94% (נ/1).
לשיטת ניצנים, יש להגדיל את אחוז הביצוע לפי השמאי בשיעורים נוספים. תחשיביה מבוססים בעיקר על חשבונות שאושרו לה עד לתחילת אפריל 2016, וכן על עבודות שהספיקה לקדם לאחר תקופת הדוחות (כמו למשל, הליכים לקבלת טופס 4). כאמור, לפי גרסתה, אחוז הביצוע במועד סילוקה עמד בטווח שבין 95% ל-98%.
"לא יעלה על הדעת כי בנושא כה מהותי בדוח השמאי מטעם הבנק, אחוז ביצוע העבודות בפרוייקט, בוטיק מקבלת את הנתונים מספיר [המפקח] ומהשמאי של הבנק, יודעת ו/או יכולה לדעת בעיון קל כי הנתונים בשני דוחות אינם מתיישבים זה עם זה, ואף על פי כן אינה מעלה כל הסתייגות בזמן אמת ובמשך 39 דוחות עד למועד סילוק היד של ניצנים." (מתוך סעיפים 42 לסיכומיה)
אלא שבניגוד לעמדת ניצנים, מובן מאליו כי לבוטיק לא היה כל אינטרס למחות על אחוז ביצוע גבוה מדי לכאורה.
אחוז ביצוע לפי המפקח | אחוז ביצוע לפי השמאי | ||
פברואר | 87.36% (ת/15) | כ-88% (דו"ח חשיפה, נ/1) | |
מרץ | 87.46% (ת/7) | כ-90% (דו"ח חשיפה, נ/1) | |
אפריל | 87.46% (שוב; ת/6) | 93.56% (נ/1) |
כזכור, החל מנובמבר 2015 נכנסו לאתר קבלני משנה נוספים שעבדו לצד ניצנים. בהקשר זה, בוטיק מדגישה בסיכומיה בעיקר את התקופה "החל מינואר 2016 ובפרט מחודש אפריל 2016" (סעיף 25). אלא שאחוז הביצוע לפי השמאי חושב באופן כולל, מבלי שנעשתה הבחנה בדבר זהות הגורם המבצע - ניצנים או קבלן משנה אחר. גב' גרינברג העידה:
"ש: ... כשהמהנדס [נציג השמאי] מגיע וצריך למלא את אחוזי הביצוע בכל רכיב בטבלת המעקב האם הוא מסמן בטבלת המעקב מי ביצע את אותו רכיב?
ת: לא.
...
ש: אז מבחינתך שאת חותמת על הדוח את לא יכולה לדעת מי ביצע את אותו רכיב קבלן המשנה של בוטיק או בוטיק?
ת: נכון.
ש: עכשיו זה רלוונטי בכלל עבור הבנק מי ביצע את העבודה? הקבלן המבצע הראשי או קבלן משנה?
ת: לא."
(עמוד 62, שורה 29 עד עמוד 63, שורה 7; וראו גם בעמוד 132, שורה 8 עד שורה 14)
"הוצאות הקמה בחודש אפריל - בתקופת הדיווח נמסר מהיזם כי לאור מחלוקות עם הקבלן המבצע ועל מנת שלא לעכב את מועד סיום הפרויקט, הוחלט לבצע את יתרת העב' בפרויקט באמצעות מספר קבלני משנה... הוצגו אסמכתאות על תשלומים ששולמו לקבלי משנה בגין עב' שבוצעו בשטח ממקורות עצמאיים בסך של כ-379 אש"ח. תשלומים אלו הוכרו כחלק מההשקעות בפרויקט..." (ראו בעמוד 2 בו מובאים "דגשים לדוח", נ/1)
גב' גרינברג נשאלה על משמעות הדברים, והיא הסבירה "שהכרנו בהם שהם חלק מהעבודות שבוצע משהו ששייך לפרויקט" (עמוד 37, שורה 30).
יצוין כי סך התשלומים הנזכר תואם במדויק לסכום הוצאות ההקמה השוטפות שהוכרו בתקופת הדו"ח - 378,379 ש"ח (ראו טבלת פירוט ההוצאות בסעיף 2.3 לדו"ח המעקב, שם).לצד זאת, ניצנים לא הוכיחה במידה מספקת מה היה היקף עבודתה (תרומתה) בחודש אפריל.
"...מאחר ובוטיק טענה כי מינואר 2016 ניצנים לא תיפקדה... ולא החזיקה עובדים באתר, הוצגו... חשבוני[ו]ת מס אשר ניצנים הוציאה לבוטיק כנגד תשלומים ששולמו לניצנים בפועל. חשבוניות אלו מתייחסות לתקופה שמיום 1.12.2015 ועד 4.4.2016 וסכומן הכולל הינו כ 1.7 מליון ש"ח... חשבוניות אלו, מעבר לכך שהן סותרות את טענותיה של בוטיק בדבר התפקוד של ניצנים באתר החל מינואר 2016, סותרות אף את טענותיה של בוטיק כי השמאי מטעם הבנק אינו יכול לדעת מי הגורם שביצע את העבודות. ברור כי לו היתה סבורה בוטיק שעבודות אלו בוצעו ע"י אחרים, לא היה בשן חותם על התשלום לניצנים. ברם מאחר ואין חולק כי הרשות להכניס קבלני משנה ניתנה ע"י ספיר [המפקח] לקראת סוף אפריל 2016... כך שלמעשה הפעילות של קבלני המשנה מטעם בוטיק (למעט ספק המעליות) טרם החלה (מועד ההסכם המוקדם ביותר מתוך 4 ההסכמים שנחתמו עם הטיח והטייח הינו 2.5.2016...), כך שכל אחוזי הביצוע המופיעים בדוח של השמאי מטעם הבנק מגלמים עבודות שביצעה ניצנים בלבד." (מתוך סעיפים 55-54 לסיכומיה)
טענות אלו אינן משכנעות: (1) אחוז הביצוע לפי השמאי חושב כמוסבר, על ידי הערכת היקף ההתקדמות שנצפה בשטח, ולא על בסיס תשלומים; (2) ממילא, התשלום המאוחר ביותר, שאליו מפנה ניצנים, הוא מיום 4.4.2016. היינו, עבור עבודה שהיא ביצעה קודם להוצאת החשבונית שהפיקה לבוטיק במועד זה; (3) פעילות קבלני המשנה באתר החלה לפני חודש אפריל, כמפורט לעיל; (4) על פניו, גם לפי עמדת ניצנים, הקושי בזיהוי הגורם המבצע מתעורר "לקראת סוף אפריל 2016", שעה שגיוס קבלני המשנה התרחב.
(א) אחוז הביצוע לפי השמאי לא שימש להתחשבנות הכספית - כמוסבר, דו"ח המעקב, ובפרט אחוז הביצוע שצוין בו, נועד לשמש ככלי פיקוח על התנועות בחשבון הליווי. בעזרתו, ניתן היה לאשרר את עלויות הפרויקט לתקופה נתונה, לרבות כספים שכבר שולמו לניצנים בגינה.
נתון זה לא השפיע על שיקול דעתו של המפקח בבואו לבחון את זכאות ניצנים לתשלום. לדברי המפקח, אם כבר, הכיוון היה הפוך. בפעמים הבודדות שנפגש עם נציג השמאי, הוא זה שסיפק הסברים על ההתקדמות באתר:
"מידי פעם השמאי היה מבקש להיפגש איתי לעשות סיור באתר ולהבין את הפרויקט, להבין מה מתקדם... למה עשו חיפוי עץ למה לא עשו חיפוי עץ? איפה זה מופיע בטבלה. היה מזמין אותי והיינו עושים סיבובים באתר... בשני סיורים או בשלושה הוא בא עם הדוח שלו והראה לי את הדוח שלו ויישרנו קו לגבי החשבון, לא תמיד הסכמנו אבל בדרך כלל הוא שוכנע אחרי שהסברתי לו למה אני מאשר וכמה... יישרנו קו זאת אומרת לקחתי את החשבון שלי, את טבלת התשלומים והייתי אומר לו תראה, הרכיבו בשתי קומות אלומיניום ולכן אני מאשר איקס, לא הרכיבו בקומה כזו אז אני משאיר בצד לחשבונות הבאים... אבל זה לא היה, זה לא היה כל חשבון לדעתי זה היה פעמיים שלוש במשך הפרויקט... אנחנו לא השווינו דוחות הוא פשוט בא עם הדוח שלו וניסה להבין מה הוא רואה כי הוא לא מכיר את הפרויקט כמוני והוא בא פעם ב-, לא מכיר תוכניות לא מכיר כלום ואני הייתי צריך להסביר לו... אתה רואה עשו כך וכך טיח בשביל זה אחוז הטיח שצריך לרשום גם אצלי וגם אצלך צריך להיות כזה... מה הוא עשה אני לא ראיתי את דוחות של השמאים שהוגשו."
(עמוד 973, שורה 19 עד עמוד 974, שורה 24)
(ב) הוראות חוזה הביצוע - פרט להתנהלות המתוארת, הוסכם בין הצדדים במפורש כי לפעילות הבנק ולפיקוח מטעמו לא תהא השפעה על ההתקשרות ביניהם. בסעיף 2.3(13) נקבע כי צעדי הבנק לא יגרעו ממחויבות בוטיק לשלם לניצנים עבור עבודתה:
"הקבלן מאשר כי ידוע לו כי ליווי הפרויקט יבוצע באמצעות ליווי בנקאי סגור, וכי כספי התמורה ישולמו לקבלן מחשבון הפרויקט בלבד, בכפוף לכך כי ניתן אישור המפקח מטעם הבנק לתשלום הכספים וכן ניתן אישור הבנק המלווה לתשלום.
אם תהיה חריגה מעלות הפרויקט בהתאם לקביעת הבנק, יהא הבנק רשאי להפסיק את העמדת ההלוואות ו/או שחרור הכספים לחשבון הפרויקט ו/או מחשבון הפרויקט לאלתר, כל עוד לא העמיד המזמין הון עצמי נוסף כנדרש. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות המזמין לביצוע התשלומים לקבלן על פי הוראות הסכם זה."
ובסעיף 2.3(15) סוכם כי ניצנים לא תוכל להסתמך על קביעות השמאי מטעם הבנק:
"ידוע לקבלן כי סמכויות הפיקוח הניתנות לבנק בהתאם להסכם ההלוואה אשר נחתם בין הבנק לבין המזמין נעשות לצרכי הבטחת האשראי שניתן על ידי הבנק למזמין בלבד, כי מערכת ההתקשרויות שבין הבנק ובין המזמין, אינם בגדר 'חוזה לטובת אדם שלישי'... וכי הקבלן אינו רשאי להסתמך בשום צורה ואופן על סמכויות הפיקוח הניתנות לבנק ו/או על מנגנון שחרור הכספים מחשבון הפרויקט."
(ג) מידת ההיכרות עם הפרויקט - לנציג השמאי הייתה היכרות פחותה בהרבה בהשוואה למפקח. ביקוריו נעשו אחת לחודש לזמן קצר יחסית (ככל הנראה במשך כשעה - עמוד 61, שורה 27 עד עמוד 62, שורה 2). במסגרת עבודתו, הוא היה מעורב גם בפרויקטים נוספים שהמשרד ליווה (להערכת גב' גרינברג, הנציג מסייר ב-10 עד 20 אתרים שונים מדי שבוע - עמוד 62, שורה 11 עד שורה 24).
לטענת בוטיק, למפקח קיים יתרון משמעותי בהיבט זה: "בניגוד לשמאי הבנק, המפקח ספיר היה נוכח באתר באופן שוטף, בקיא בסכסוך, ידע בזמן אמת לזהות מהי עבודה של ניצנים". נטען כי, "המפקח חי ונשם את הפרויקט, ולכן להכרעותיו ולשיקוליו המקצועיים יש להקנות עדיפות" (מתוך סעיפים 26 ו-16 לסיכומיה הראשיים, בהתאמה).
(ד) שוני בקטלוג העבודות בפרויקט ומשקלן - אין בהכרח חפיפה בין סיווג העבודות השונות ומשקלן בדו"ח המעקב לאלה שנקבעו בטבלת התשלומים החוזית. גב' גרינברג הסבירה: "אנחנו הרי לא מכירים את המפרט על בוריו אנחנו עושים את הטבלה הזאתי על סמך מדדים שלנו אם יש רכיב כזה אז הוא [היזם] מסב את תשומת ליבנו ואנחנו מוסיפים את זה... אם לא אז זה בא על חשבון משהו אחר זה יורד מסעיפים אחרים..." (עמוד 117, שורה 22 עד שורה 26).
לעבודות הנגרות, למשל, הוקצו 4% מתוך הפרויקט בדו"ח המעקב של השמאי לעומת 9% או יותר שיוחסו להן בטבלת התשלומים החוזית. בהקשר זה יש להוסיף כי מקדמות ששולמו על ידי בוטיק, בגין חומרי העץ לדוגמה, לא קיבלו ביטוי באחוז הביצוע לפי השמאי (להבדיל מאחוז הביצוע לפי המפקח שנסמך על אישוריו לתשלום). מובן כי לפערים במדידה משמעות מעשית.
(ה) פער הזמן בין הביצוע לבחינתו על ידי נציג השמאי - הביקור באתר נעשה לרוב לאחר תקופת הדו"ח. לדוגמה, דו"ח המעקב שנערך עבור חודש אפריל מבוסס על סיור במקום מיום 15.5.2016.
גב' גרינברג העידה כי, לצורכי הבנק, אין לכך חשיבות רבה: "אנחנו הרי לא מדייקים באחוז ליום המדויק... כשאנחנו עושים דוח לחודש אפריל אנחנו מצלמים בעיקר את הדיווח שלנו הוא דיווח כלכלי לגבי הפעילות... [ש]קרתה בחשבון הבנק [.] הביקור הוא לא בהכרח לסוף חודש אפריל הוא גולש תמיד לתחילת מאי שאנחנו מציינים את אחוז הביצוע הוא לא בחפיפה ל-31 לסוף אותו חודש קודם... הוא יכול לגלוש... [ל]שבוע שבועיים לתוך החודש הבא אחרי זה ..." (עמוד 66, שורה 14 עד שורה 20).
(א) ניצנים הייתה מחויבת לגמור את הפרויקט עד לסוף חודש מרץ 2016. כפועל יוצא, יש לזקוף לחובתה איחור של כשישה חודשים וחצי בהשלמת העבודה (עד לקבלת אישור אכלוס ביום 10.10.2016).
(ב) בוטיק הייתה רשאית לסלק את ניצנים מהאתר, שעה שניצנים לא עמדה בלוחות הזמנים לביצוע העבודות (הפיגור מהווה הפרה של חוזה הביצוע - ראו סעיפים 12 ו-36 לחוזה).
(ג) ערב סילוקה, ניצנים השלימה כ-88% מהפרויקט (בהתאם לאישורי המפקח לתשלום).
(ד) ניצנים לא עמדה בנטל להוכיח את זכאותה לתוספת תשלום עבור עבודות נוספות, אשר לא תומחרו בחוזה הביצוע.
בשלב זה, אפוא, נותר לדון בסעדים המבוקשים. עיינתי בטיעוני הצדדים ובמסמכים הנוספים שהגישו בעניין זה. ואתייחס להלן לעיקריים שבהם.
אפתח בתביעת ניצנים, ולאחר מכן אדרש לתביעה הנגדית מצד בוטיק.
תביעת ניצנים
בחלק הקודם, קיבלתי את עמדת בוטיק, שלפיה אחוז ביצוע הפרויקט במועד הסילוק יחושב ככלל לפי אישורי החשבונות של המפקח.
לדברי ניצנים, סך של 94,500 ש"ח שאושר לה על ידי המפקח לתשלום באפריל 2016, לא הועבר אליה בפועל. בוטיק לא הכחישה זאת בטיעוניה (יצוין כי הטיעון הועלה על ידי ניצנים במספר הזדמנויות: בתצהיר של מאיר - סעיף 174; בעדותו - עמוד 461, שורות 31-30; ובסעיפים 19, 385, ו-439 לסיכומי הראשיים של ניצנים).
(א) במישור החוזי - הצדדים הסדירו את הזכאות להחזר עלויות ישירות במקרה של הפסקת עבודה שלא ביוזמתה או באשמתה של ניצנים. סעיף 38(3) לחוזה הביצוע מורה: "הופסקו העבודות ביוזמת המזמין שלא לצמיתות לתקופה העולה על מניין ימים כפי שיקבע המפקח לאותו עניין, הקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות הישירות מן המזמין". "הוצאות ישירות" כוללות, לפי הגדרתן בסעיף: שכר עובדים, עלות שכירת ציוד ומכונות, עלות ארגון מחדש ועוד.
אין למעשה מחלוקת, כי הייתה הפרעה ממשית לביצוע עבודת השלד בחלק המבנה הפונה לסמטת הבד. וראו, לעניין זה, את דברי בוטיק בכתב הגנתה כנגד תביעה וינברג:
"העדר האפשרות לבצע את עבודות השלד בחלק זה של הבניין (בניין 'בית הבד') גרם לעיכוב עצום בפרויקט. עבודות השלד בחלק זה של הפרויקט החלו למעשה רק לאחר הפינוי של סיני - באיחור ועיכוב של חודשים רבים.
... העובדה שסיני לא פונה מהפרויקט במועד יצר מניעה חד-משמעית לבצע את העבודות בפרויקט." (מתוך סעיפים 106 ו-109 לכתב ההגנה - ת/29)
גם אם, כפי שמדגישה בוטיק בהליך שלפניי, העבודה בפרויקט כולו מעולם לא הופסקה לחלוטין, הרי שלפי סעיף 38(1) לחוזה הביצוע, שאליו מפנה סעיף 38(3) הנ"ל, ההסדר עשוי לחול בהפסקת הביצוע "כולו או מקצתו" (וראו גם את עדותו של המפקח בעניין זה - עמוד 1,113, שורה 31 עד עמוד 1,114, שורה 4).
(ב) התחשבות בעמדת המפקח - כמסופר, השיבוש בעבודה גרם למפקח לאשר לניצנים דחייה של שמונה חודשים במצטבר. לדעתי, יש מקום להשיב לניצנים תקורה עבור מחצית תקופה זו. זאת, בהתחשב בסירובו הגורף של המפקח לאשר לניצנים תקורה נוכח התמשכות העבודה בחלק הפרויקט הפונה לדרך יפו, מצד אחד (נספח 4 לתצהירו); אך גם מבלי להתעלם מפנייתו של המפקח לבוטיק במאי 2014, מצד שני (ת/10). אביא שוב חלק מדבריו הברורים שם:
"... הקבלן עובד בפרויקט כ-12 חודשים. בזמן זה הסתיימו לגמרי עבודות השלד בבניין בצד של רחוב 'דרך יפו' אולם לא ניתן לבצע את העבודות בצד של סמטת 'בית הבד' עקב סירוב הדייר סיני להתפנות, ובכך נמנעת העבודה מהקבלן בחצי מהפרויקט כבר זמן רב. לבקשתנו הקבלן חילק את העבודות והתקדם ככל הניתן בעבודות בדרך יפו אך כעת משהסתיימו העבודות לא ניתן להתקדם בפרויקט כלל. בשלב זה כבר נגרמו לקבלן ולפרויקט נזקים עצומים של למעלה ממיליון ש"ח, הקבלן מבצע בעצם 'חצי פרויקט' ולאחר שסיים חלק זה, אינו יכול להתקדם עוד..."
גרסת המפקח שלפיה ה"נזקים" נלקחו בחשבון מראש בעצם הגדלת התמורה החוזית, אינה עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 38 לחוזה הביצוע (עמוד 1,135, שורה 9 ואילך). לאמור, לצד העלאת המחיר, הצדדים מצאו לנכון להסדיר, בצורה מפורשת, מנגנון שיפוי נוסף בהתקיים תנאים מסוימים.
(ג) גובה ההחזר - הפיצוי שנפסק כאן חושב בהתאם לגובה ההוצאות הישירות שהציגה ניצנים למפקח בזמן אמת בסך של כ-80,000 ש"ח לחודש (ראו סעיף 38(5) לחוזה הביצוע, וכן נספחים 52 ו-54 לתצהיר של מאיר).
(א) לטעמי, הפיצוי הנדרש, ולפחות חלקו, כבר כלול בתוך החזר עלויות התקורה שפסקתי לטובת ניצנים עבור תקופה זו. בהקשר זה, ההסבר שסיפק מאיר לזכאותו להחזר עלויות תקורה דומה לזה שנטען בנוגע להתייקרות, והוא: האילוץ לבצע את עבודות השלד ב"שני שלבים" בשל המניעה שנוצרה בחלק הפונה לבית הבד. מאיר העיד:
"ש: ... כותב לך המפקח ספיר ביצעתם עבודה בדרך יפו אז למה אתה צריך לקבל תוספת תקורות נכון החזקת צוות עבודה אבל הצוות עבד בפרויקט על עבודות מתחייבות.
ת: אענה לך, זה כמו שאתה צריך לייצר שתי מכוניות במקביל, פה מספקים לך חומרי גלם פה לא, בסופו של דבר אתה עובר בטור, אתה גומר את זה אתה צריך להתחיל עוד פעם מהתחלה את זה במקום לעבוד במקביל..."
(עמוד 466, שורה 10 עד שורה 15)
(ב) ההכרח לשנות את מתווה העבודה המתוכנן בשל אילוצים ומגבלות הוא סיכון מסתבר בפרויקט בנייה מסוג זה. בחוזה במחיר נקוב, הקבלן צריך לשקלל את האפשרות כי הסיכון אכן יתממש בפועל. מעיון בהוראות חוזה הביצוע עולה כי ניצנים נטלה על עצמה במפורש את הסיכון לייקור העבודה. הוראה כללית ברוח זו מצויה בסעיף 11.2 לחוזה הביצוע, שם נקבע: "הקבלן לא יהיה זכאי להגדיל את שכר החוזה או לתבוע התייקרויות מעבר לשכר החוזה... למעט אם מצוין אחרת בחוזה זה". יתרה מכך, בנושא המסוים של הפרעות מצד שוכרים מוגנים נאמר בסעיף 5.3 לחוזה הביצוע:
"... הוצאות נוספות עקב התנגדות לביצוע העבודות ו/או עבודות שלא ניתן לבצע במקרקעין השיכים לדיירים מוגנים ערב החתימה על הסכם זה... לא יהא בכך בכדי להגדיל את התמורה הפאושלית הקבועה בהסכם זה..."
(ג) בהתחשב בטיב הפרויקט, דומה כי לא נגרם עיכוב מופרז למהלך הבנייה. לפי קביעת המפקח, התנאים באתר הצדיקו דחייה בת שמונה חודשים בלבד - תוספת של שליש מתקופת הביצוע המקורית.
יותר מכך, בזמנו, גם בראייתה של ניצנים, נוצר איחור של כאחד עשר חודשים ולא מעבר. כזכור, לאחר פינוי סיני, כשניצנים הייתה כבר למודת ניסיון בסיבוכי הפרויקט, היא הכינה גאנט שלפיו הבנייה תושלם עד לסוף פברואר 2016.
(ד) ניצנים לא עמדה בנטל הוכחת ההתייקרות הנתבעת על ידה. מר קוטלר ערך תחשיב המציג את העלות הנוספת שנגרמה עקב ביצוע העבודות השלד בשני שלבים כנטען (נספח 8 לחוות דעתו). ניתן להבין כי ההתייקרות חושבה על בסיס תיאורטי בלבד, מבלי להתחשב למשל בכוח האדם, הציוד והמשאבים שניצנים הקצתה בפועל לפרויקט. חישוב זה אינו מספק.
(ה) בשים לב לכלל נסיבות התיק, אין זה מוצדק לדעתי להתחשב בניצנים בנקודה זו. ניצנים הפרה את התחייבויותיה ולא סיימה את הבנייה בזמן. כתוצאה מכך, בוטיק נאלצה לשאת בעלויות נוספות שחרגו מעבר למחיר המוסכם.
אשר לבקשת ניצנים להוסיף כראיה כתב תביעה, על נספחיו, שהוגש על ידי בוטיק כנגד קבלן הזכוכיות, לא שוכנעתי כי הוספת ראיה זאת הייתה מובילה לתוצאה שונה בהליך זה, בהתחשב במכלול הראיות.
תביעתה הנגדית של בוטיק
ההחזר הנתבע (ש"ח) | הסכום שנפסק (ש"ח) | ||
א) כספים ששולמו לניצנים מכוח ההסדר השני | 500,000 | 350,000 | |
ב) כספים ששולמו לניצנים מכוח ההסדר השלישי | 90,000 | 0 | |
ג) תשלום כפול (לניצנים ולקבלני משנה חיצוניים) | 607,295 | 485,000 | |
ד) הפחתת כספי הערבות בנקאית שמומשה | (641,026) | (750,000) | |
סך הכול | 556,269 | 85,000 |
א) כספים ששולמו לניצנים מכוח ההסדר השני
לפי לשון ההסדר, התוספת שולמה כנגד התחייבות ניצנים לקצב התקדמות מהיר. בכתב ההסדר הקצר (שאורכו עמוד וחצי) נקודה זו חזרה שוב ושוב: "מאיר מתחייב לבצע את הפרויקט במהירות האפשרית"; "מאיר מתחייב לטפל במיידי בהקמת פיגום... כמו כן מתחייב לטפל במקלט... בהקדם האפשרי"; "מסוכם על כולם כי המטרה המשותפת היא לגמור את הפרויקט מהר ככל הניתן".
גם מידת שביעות הרצון של בוטיק מתפקודה של ניצנים קיבלה ביטוי בהסדר. סוכם כי התוספת תשתלם בעשרה תשלומים חודשיים, וכי "יוצבו מטרות תוך כדי התקדמות... ובמידה ותהיה שביעות רצון יחליט דני אם להקדים את התשלומים של התוספת לחוזה".
נוסף על כך סוכם בין הצדדים במפורש כי "על אף העברת התוספת לחוזה יכולים שני הצדדים לתבוע אחד את השני בסוף הפרויקט בלבד".
"... אין פה הסכמה שקבלן דרש מיליון שקל חריגים ואחרי משא ומתן הסכמנו לשלם לו חצי מיליון שקל חריגים[.] התשלום של החצי מיליון שקל אינו קשור בכלל לחריגים הוא עכשיו דלק לקבלן שישחרר אותנו וימשיך לעבוד כי הוא מסרב לעבוד זה או שאני מקבל כסף או זה שאני לא עובד יותר תחליטו יש או את האופציה הזאת או את האופציה הזאת, אני השתכנעתי לבחור באופציה שהקבלן ימשיך לעבוד ונשלם לו חצי מיליון שקל תוך כדי שאני אומר בכנות ומסביר וכול הצדדים מבינים שאני לא מקבל את החצי מיליון שקל האלה ששילמתי זה מעין מקדמה שאותה אני ארצה בסוף [.] אגב יכול להיות שאם הכל היה מסתיים טוב אז היינו מתפשרים או משהו כזה, אין לי מושג, אבל באותו שלב של החוזה אף אחד לא קיבל את, מאיר לא הסכים ל-500 ואני לא הסכמתי לתת אותם אז הגיוני שכל אחד יוכל לתבוע."
(עמוד 1,616, שורה 3 עד שורה 13)
ב) כספים ששולמו לניצנים מכוח ההסדר השלישי
הדרישה להחזר הסכום הנ"ל הועלתה לראשונה בתצהירו של דני. בכתב ההגנה, לעומת זאת, נכתב שהסכום קוזז על ידי בוטיק כנגד יתרת זכות שעמדה כנראה לניצנים:
"... על מנת להקטין נזקיה של הנתבעת [בוטיק] ולדרבן את התובעת [ניצנים] לסיים את העבודות, שילמה הנתבעת לתובעת סך של כ-90,000 ש"ח. ברם, משהנתבעת לא הייתה מוכנה לשלם כספים מעבר לתמורה הפאושלית, קיזזה הנתבעת סכום כספי זה בהמשך, בכך שלא שילמה לתובעת בגין חלק מעבודות החשמל, שכן זו ממילא לא ביצעה אותן ומשום שעל מנת להשלימן נדרשה הנתבעת לשלם כספים רבים לקבלן עבודות החשמל שעלו כדי מאות אלפי שקלים." (סעיף 279)
גם בכתב התביעה שכנגד (שהוגש באותו היום), הסכום לא נתבע חזרה. אולם, שם אין כל התייחסות לקיזוז הנ"ל.
יצוין כי ניצנים קושרת את הדברים לכך שלא קיבלה סכום של 94,500 ש"ח שאושר לה לטענתה. בסעיף 439 לסיכומיה נאמר: "... בוטיק 'שכחה' לציין כי סך של 94,500 ש"ח שאושר בחשבון אפריל לא שולם. בשן טען כי לא שילם סכום זה כ'קיזוז' כנגד התשלום בסך 90,000 ש"ח ששולם על חשבון עבודות נוספות". משום מה, בוטיק לא ראתה להתייחס לכך.
ג) תשלום כפול - לניצנים ולקבלני המשנה החיצוניים
"ת: אני לא אישרתי את החשבונות של הטיח והטייח [שמו של הקבלן המרכזי שעבד באתר. לפי הנטען, שולם לו סך כולל של מעל 2.3 מיליון ש"ח - ה"ק] זה לא עבר דרכי.
ש: למה לא אישרת אותם? ... למה זה לא עבר בנוהל הרשמי שאתה תוודא שבוצע...
ת: ... כי היינו בשלב של הפרויקט יתפרק, עשיתי מיליון דברים בו זמנית לא היה לי זמן לקחת קבלנים חדשים, התחלקנו בעבודה. רצתי לעירייה, עמדתי על הפיגום, הייתי עם אנשי מעליות, רצתי לחברת חשמל, הכל עשיתי לבד, מה לעשות? אז עזר לי היזם והביא את הקבלנים בעצמו והתחשבן איתם לא נכנסתי לוויכוחים, לקח את ראשד [הכוונה לחשמלאי] ושילם לו, את האינסטלטור ושילם לו וזה לא עבר דרכי וגם לא הייתי יכול להתמודד עם זה. לא יכלתי להיות הקבלן.
ש: אז אני שואל אותך שאלה בדיקה מינימאלית של החשבונות האלה עשית?
ת: לא זה לא עבר דרכי.
ש: כלום?
ת: כלום. וגם שרצו הקבלנים לשבת איתי החשמלאי או האינסטלטור אמרתי להם חבר'ה... תלכו תסתדרו עם דני אני לא בעסק אני מתעסק עם הביצוע..."
ועוד -
"ש: אם דני בשן היה מביא לך, שלמתי לטיח ולטייח מראה לך שיקים 10 מיליון שקלים... היית רושם אותו וזהו וממשיך? בלי שום בדיקה?
ת: זה לא עסק שלי מה ששלמו לטיח ולטייח.
...
אני לא יכול להיכנס לכמה שילמו לטיח ולטייח... הוא בא עם [30] פועלים לאתר ועשה מה שעשה... אם שילמו לו, אם שילמו לו יותר כסף יכול להיות..."
(עמוד 1,183, שורה 9 עד שורה 24; עמוד 1,185, שורה 31 עד עמוד 1,186, שורה 3; עמוד 1,187, שורה 6 עד שורה 27)
גב' גרינברג העידה כי המשרד בודק את המידע לגבי ההתקשרויות בין היזם לקבלני המשנה באופן "מאוד מאוד כללי". לגבי תשלומים לקבלני המשנה (שגובו בתיעוד) - גב' גרינברג השיבה, על בסיס האמור בדו"ח מעקב שהוצג לה, כי צוות המשרד השתכנע כי הם קשורים לפרויקט, ולכן הם הוכרו כחלק מההשקעה (עמוד 32, שורה 26 עד עמוד 33, שורה 1; עמוד 36, שורה 25 ואילך).
בהמשך לאמור, ראו גם את עדותו של דני: "התשלומים לטיח ולטייח בשלב מסוים בגלל שלא נשאר כסף בפרויקט... עברו מאיתנו אז לא צריך לאשר אותם... לא דרך הבנק ולא דרך יוסי ספיר [המפקח]" (עמוד 1,743, שורה 9 עד שורה 14).
"... 'הבאלאגן' במסמכים שצורפו, מוביל למסקנה ראייתית חד משמעית: אין כל התאמה בין ההסכמים לבין הטבלה לבין החשבוניות לבין מהות העבודות וחובתה של ניצנים לשלמן. בשן בחקירתו לא ידע ליתן הסברים, כך שבוטיק לא הוכיחה כל תשלום ו/או כי התשלום חל על ניצנים ו/או כי אין המדובר בעבודה נוספת ו/או כי הסכומים שצויינו בתצהיר נכונים, ולפיכך יש לדחות את התביעה ביחס לפרק זה ואין לקבל את הנתונים בטבלאות בהיותם שגויים בעליל. ודוק, הסכומים על פי הטבלאות שגויים בעליל וכל הסתמכות עליהם תגרום לעיוות דין מהותי ביותר, פשוטו כמשמעו." (סעיף 450 לסיכומיה)
בנקודה זו, אזכיר כי התביעה להחזר נוגעת לשתי תקופות: הראשונה - בה מתמקד סעיף זה - היא בקשר לעבודת שבוצעה על ידי קבלני משנה חיצוניים בזמן שהייתה של ניצנים באתר. התקופה השנייה היא לאחר סילוק ניצנים.
אל מול טעמים אלה, יש להתחשב בטענת בוטיק לקיומה של "פרמיית החלפת קבלן". לאמור, פנייה לקבלנים אחרים בשלב זה של הפרויקט עשויה להיות יקרה יותר (סעיף 133 לסיכומיה).
מכאן, מן הצדק לקבוע מקדם הפחתה אחיד ומשוקלל ביחס לשתי התקופות. לטעמי, שיעור הפחתה של כ-20% יהיה ראוי בנסיבות העניין, וישקף את הספק הקיים לגבי חיוניות מלוא הסכום הנתבע.
ד) הפחתת כספי הערבות הבנקאית שמומשה
"... הסך של 750,000 ש"ח, מושא הערבות הבנקאית, כלל בתוכו מע"מ שהועבר לרשויות כדין. על כן, הסכום שבוטיק קיבלה בפועל מתוך הערבות הבנקאית לצורך פיצויה בגין הפרת התחייבויותיה של ניצנים הוא רק 641,026 ש"ח. היות שלפי הסכם הביצוע הערבות הבנקאית שניצנים התחייבה לה היא בסך של 750,000 ש"ח, מחויבת ניצנים להשלים את סכום הערבות הבנקאית כך שבידי בוטיק ישאר סכום של 750,000 ש"ח נטו. רכיב המע"מ הוא 108,795 ש"ח." (מתוך סעיף 328)
ובסיכומי בוטיק נטען: "מהחוב כלפי בוטיק יש להפחית את הערבות הבנקאית שחילטה בוטיק, בסך של 641,026 ש"ח (750,000 ש"ח ערבות פחות המע"מ שהועבר למע"מ כדין)" (סעיף 138).
ראשית, בוטיק לא הרימה את הנטל להוכיח כי מרכיב המע"מ אכן הועבר על ידיה לאוצר המדינה. לא נמסר כל מסמך המעיד על תשלום.
"... ערבות הביצוע תשמש להבטחת כל תשלום שיגיע למזמין מהקבלן בהתאם להוראות חוזה זה, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, תשלום כל פיצוי ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או שיפוי שיגיע למזמין מהקבלן בכל אחד מהמקרים בהם הפר הקבלן התחייבות יסודית מהתחייבויותיו על פי החוזה ולרבות הבטחת החזר כל הסכומים שהמזמין שילם במקום הקבלן במקרה בו הקבלן היה חייב בתשלום ו/או סכומים שהמזמין שילם לקבלן על פי החוזה בנסיבות המתירות החזר כאמור על-פי החוזה ו/או הדין..."
השלכות אלו, המובילות יחד לאיזון במצב החשבון מול שלטונות מע"מ, אינן גורעות מכך שהבנק העביר לידי בוטיק סכום גלובלי של 750,000 ש"ח כתוצאה ממימוש הערבות.
"... יהיו הבעלים [בוטיק] זכאים... לדרוש מהקבלן לסלק את ידו מהבניין ו/או מהפרויקט ו/או מהמקרקעין ו/או כל חלק מהם... ולהשלים על חשבון הקבלן את הבניה בעצמם או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת...
הוצאות השלמת הבניה כאמור... יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בהוצאות האמורות. כמו כן יהיה הקבלן אחראי במקרה של השלמת הבניה על ידי הבעלים כאמור, לפצות את הבעלים בגין כל ההפסדים, הנזקים וההוצאות האחרות שנגרמו להם עקב כך." (מתוך סעיף 36.1 וסעיף 36.2)
"... החל ממועד סילוק ידה של ניצנים, הוצאות בוטיק בגין עבודות, שירותים ואלמנטים שונים הסתכמו ב-3,399,614, לא כולל מע"מ... מתוך סכום זה (3,399,614 ש"ח), ששולם לקבלני משנה, יש להפחית את החלק היחסי שבוטיק ממילא היתה צריכה לשלם במסגרת הפרויקט (1,881,000 ש"ח הנובעים מההפרש בין 15,000,000 ש"ח לבין 13,119,000 ש"ח) - כך שסכום התביעה בראש נזק זה עמד על 1,518,614 ש"ח, ללא מע"מ..." (מתוך סעיף 140 לסיכומיה)
בעניין זה, בוטיק דרשה הוצאות שהתהוו לה, לפי הטיעון, עד לקבלת אישור אכלוס בסך כולל של 694,056 ש"ח. מדובר בתשלומים ששולמו לשמאי, למפקח, לאדריכל, לבנק המלווה (עמלות בגין ערבות ודמי ניהול) ועבור תוכנת "משכנת" (פירוט ההוצאות צורף כנספח 139 לתצהיר של דני).
כאמור, לפי סעיף 36.1 לחוזה הביצוע, בוטיק זכאית לשיפוי גם עבור עבודה שביצעה בעצמה לאחר סילוק ניצנים (נוסח הסעיף הובא בסעיף 277 לעיל).
"... במקרה בו לא ישלים הקבלן את ביצוע הבנין והעבודות בשלמותן תוך התקופה הנקובה בלוח הזמנים (ובמקרה של מתן ארכה לפי סעיף 30 לעיל, בהתחשב בארכה כאמור) הוא ישא במלוא סך הנזק הנגרם לבעלים [בוטיק] עקב כך כולל מלוא הסכומים אותם הם ידרשו לשלם (כולל דמי שכירות) לצד ג' כלשהו וכן בכל פיצוי ו/או בכל שיפוי עקב כך."
עד ליום 1.4.2016 | - | ניתן לרוכשים פיצוי בעין, הכולל, התקנת מקלחונים, עבודות גבס ועוד. בתוספת לחוזה המכר נכתב כי ביצוע העבודות על חשבון בוטיק ייעשה כנגד ויתור הרוכש על כל דרישה בקשר עם דחיית מועד מסירת החזקה בדירה עד ליום 1.4.2016 (הוראה דומה הופיעה בתשע מתוך אחת עשרה תוספות לחוזי מכר שהוגשו לתיק - נספחים 141 עד 151 לתצהיר של דני). |
ממועד זה ועד למסירה | - | הוענק פיצוי כספי בסך של 4,000 ש"ח עבור כל חודש איחור (תעריף זה מופיע בתשע מהתוספות לחוזי מכר. שם צוין כי מדובר בפיצוי סופי ומוחלט שיחול לאחר יום 1.4.2016). |
מאחר שניצנים אחראית לעיכוב החל מחודש אפריל כאמור, אין מקום לחייבה בעלויות אלה. חלק זה בתביעת בוטיק נדחה.
(א) בקשר לכספים ששולמו בדרך של קיזוז, לפי הטענה, למשפחות מלכה ולוי - בסכום כולל של 71,000 ש"ח - לא הוגשה אסמכתה (סעיפים 359.11 ו-359.12 לתצהיר של דני, בהתאמה).
(ב) בקשר למשפחות אלבו, עקנין וליברטוס - לא הוסבר מדוע שולם סכום העולה על 28,000 ש"ח (המשקפים שבעה חודשי איחור, בהנחה שגם עבור אוקטובר שולם פיצוי מלא). משכך אין הצדקה לסכום העודף בגובה 12,000 ש"ח (שם, סעיפים 359.3, 359.4, 359.6, בהתאמה).
במקרה זה, קשה לחלץ מהנתונים בתיק את המועד המקורי שסוכם למסירת החזקה בדירה, ולחשב את תקופת האיחור הכוללת. ניתן לשער, על בסיס התעריף שסוכם מול יתר הרוכשים כאמור, שמדובר בתקופת איחור של חמישה חודשים (20,000 לחלק 4,000 ש"ח). בספירה לאחור ממועד המסירה הסופי, יוצא כי הפיצוי שולם בעד התקופה המתחילה בחודש יוני 2016. כיוון שניצנים אחראית לאיחור במסירה מאפריל ואילך - יש לחייבה במלוא הפיצוי הנתבע כאן.
לפי הנתונים בתיק, נראה כי תקופת האיחור החייבת בפיצוי התחילה בחודש יוני 2015 (ראו "טבלת ריכוז הסכמי מכר" שנערכה על ידי ניצנים - ת/20, ועוד).
אלא שלפי עדותו של דני האיחור נספר למעשה בנובמבר-דצמבר 2015. לדבריו, הוא הגיע להבנות עם הרוכשים "שהזמן שאני מאחר להם הוא בערך מנובמבר דצמבר בגלל כל העיכובים שהיו למשל עיכובי סיני כמו שהיו מותרים לקבלן בסופו של דבר גם לי היו מותרים מול הרוכשים ומול וינברג" (עמוד 1,763, שורה 13 עד שורה 15).
לאור האמור, ובהעדר נתונים לסתור, יש מקום לקבוע שהפיצוי בסך 78,000 ש"ח מתייחס לתקופת איחור של כשנה (מנובמבר 2015 ועד לתחילת נובמבר 2016, כאשר לצורך העניין חודש אוקטובר נלקח במלואו). בהתחשב בתקופת האחריות של ניצנים (מאפריל 2016), היא חבה בסך של 45,500 ש"ח בלבד (7/12 כפול 78,000 ש"ח).
ואולם, לפי הנתונים שהציגה ניצנים (ובוטיק לא הסתייגה מהם), לא נגרם כל איחור במסירת החזקה בדירה. הסכם המכר נחתם בדצמבר 2014, וסוכם כי הדירה תימסר בתוך 30 חודשים ממועד החתימה (ת/20).
העמימות הנ"ל פועלת לחובת של בוטיק כנושאת בנטל. יש לדחות את הפיצוי המבוקש כאן.
"31.2.1 אחור עד 90 ימים לא יחויב בפיצוי כלל.
31.2.2 אחור מעל 90 ימים יזכה את הבעלים [בוטיק] בפיצוי בסך של 140,000 ש"ח לחודש או חלק יחסי כחלק מחודש.
חרף האמור, מוסכם כי בגין התקופה שבין 91 ימי העיכוב ועד 180 ימי העיכוב (ותקופה זו בלבד) סכום הפיצוי שהקבלן יידרש לשלם למזמין כקבוע בסעיף זה לעיל יהיה סכום הפיצוי שהמזמין ישלם לצד ג' בתוספת 15%, ובלבד שלא יעלה על הסכום של 140,000 ש"ח. יובהר כי החל מיום העיכוב ה[-]181 יהיה הפיצוי 140,000 ש"ח ללא ההגבלה הנקובה בפסקה זו."
ניצנים סבורה כי יש לחשב את הפיצוי באופן מדורג: "גרייס" למשך שלושה חודשי איחור ראשונים, פיצוי מוגבל בתקרה בגין שלושה חודשים נוספים, וכך הלאה. בוטיק קוראת את הסעיף אחרת. לגישתה, במצב בו האיחור עולה על שישה חודשים, כבענייננו, הפיצוי יחושב באופן אחיד לגבי כל חודשי האיחור. היא מטעימה:
"יש לדחות את טענת ניצנים... כי בחצי השנה הראשונה של העיכוב, הפיצוי צריך להיות נמוך מ-140,000 ש"ח בחודש. טענה זו של ניצנים אינה סבירה לאור לשון ההסכם... אם ניצנים היתה מתעכבת בהשלמת העבודות בפחות מחצי שנה, אז סכום הפיצוי החודשי היה נמוך יותר, אולם מרגע שהאיחור גדול מחצי שנה... אזי סכום הפיצוי החודשי עומד על 140,000 ש"ח בהתאם להוראות ההסכם." (מתוך סעיף 143 לסיכומיה)
(א) עבור חודשים אפריל, מאי ויוני 2016 - ניצנים אינה חייבת בפיצוי לפי סעיף 31.2.1 לחוזה.
(ב) עבור יולי, אוגוסט וספטמבר - ניצנים חייבת בסך של 235,359 ש"ח. כאמור, על פי סעיף 31.2.2 יש לבחור בחלופה הנמוכה מבין שתיים. הראשונה - "סכום הפיצוי שהמזמין ישלם לצד ג' בתוספת 15%", והחלופה השנייה - סכום של 140,000 ש"ח לחודש.
במקרה כאן, החלופה הראשונה נמוכה יותר:
(ג) עבור חלק מחודש אוקטובר (10 ימים עד למתן אישור אכלוס) - ניצנים חייבת בסכום יחסי של 46,667 ש"ח. וזאת, בהתאם לסעיף 31.2.2 הקובע כי "אחור... יזכה את הבעלים [בוטיק] בפיצוי בסך של 140,000 ש"ח לחודש או חלק יחסי כחלק מחודש".
בהמשך לכך, בסעיף 34.5 נאמר באופן גורף כי:
"בנוסף לכל האמור בחוזה זה, מוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי וישא בכל חבות ו/או אחריות שהבעלים [בוטיק] יהיו חייבים בה לפי כל דין הקיים בעת חתימת חוזה זה ו/או שיהיה קיים, בקשר עם ביצוע העבודות ו/או בקשר עם התחייבויות הקבלן לפי חוזה זה, וישפה את הבעלים לפי דרישתם הראשונה בכתב בגין כך."
ממיקומו של הסעיף בחוזה משתמעת כוונת הצדדים להחילו גם בנקודה זו.
"בכל מקרה שבו, על פי הוראות חוזה זה חייב הקבלן לשפות את הבעלים [בוטיק] כנגד תביעה או דרישה של רשות כלשהי או של רוכש דירה או של צד ג' אחר כלשהו, יהיו הבעלים חייבים להודיע לקבלן על תביעה או דרישה כאמור בתוך זמן סביר מעת שתופנה אליהם והמזמין [בוטיק] איפשר לקבלן להתגונן כנגד התביעה ושיתף פעולה בכל הליכי ההתגוננות, הליכי ערעור, בוררות, גישור וכיוב'..."
ניתן לחלק את דרישתה של בוטיק בסך 313,043 ש"ח לשתי קבוצות:
(א) עלויות ביצוע התיקונים בדירות, בחנויות ובשטחים המשותפים. בקבוצה זו נכללות גם עלויות ישירות (202,103 ש"ח) וגם עלויות עקיפות, הכוללות את כלל רכיבי שכרו של מנהל התפעול שהעסיקה בוטיק והתגורר במבנה, לרבות שכר דירתו, הוצאות ארנונה וחשמל (67,194 ש"ח).
(ב) עלויות התמודדות עם דרישות רוכשי הדירות. מדובר בעלויות מהנדס שנשכר לצורך הכנת חוות דעת נגדיות ועלות פנייה לשמאי מכריע (84,658 ש"ח).
יוער כי חיבור העלויות השונות חורג מעבר לסכום הנתבע (נספחים 163 ו-169 לתצהיר של דני). בוטיק לא השיבה לטענת ניצנים בנושא.
ראשית, בוטיק לא הוכיחה את תשלום חלק הארי של העלויות. להבדיל משכר היועצים ומנהל התפעול, בוטיק לא הציגה חשבוניות לביסוס הוצאות התיקון הישירות בסך נטען של 202,103 ש"ח. לכן יש להפחית סכום זה מגובה הדרישה.
דני ענה לשאלות בית המשפט בנושא:
"כב' הש' קירש: ... בא הדייר וטוען שיש ליקויי בנייה מצפה ממך בעצם לטפל בזה אתה רואה בניצנים אחראית אתה לא מצפה שהיא תעשה את זה אבל אחראית, השאלה האם הודעת לניצנים על קבלת ההודעות, התלונות,
מר בשן: ... איזה סיבה יש לי להודיע להם?
כב' הש' קירש: התשובה היא שלא הודעת.
מר בשן: לא, אין עם מי לדבר שם, מה אני יעשה סתם? אין עם מי לדבר.
כב' הש' קירש: לא הודעת. אוקיי.
(עמוד 1,773, שורה 10 עד שורה 19)
כמוסבר לעיל, בהימנעותה ממתן הודעה מוקדמת, בוטיק לא עמדה בחובתה החוזית, אשר לכל הפחות, הוכתרה על ידי הצדדים כ"תנאי לשיפוי" (וראו את הוראת סעיף 1.2 האוסרת על שימוש בכותרות הסעיפים לצורך פירוש החוזה). לכן לגבי יתרת הסכום הנתבע יש לעשות הפחתה של כ-20%.
(א) השבת כספים ששולמו ביתר 85,000 ש"ח;
(ב) פיצוי בגין חריגה מהתמורה החוזית הנקובה 711,000 ש"ח;
(ג) כיסוי עלויות מתמשכות בשל עיכוב בפרויקט 135,000 ש"ח;
(ד) שיפוי עבור עבודה מאומצת 150,000 ש"ח;
(ה) שיפוי בגין פיצויים ששולמו לרוכשי הדירות 317,500 ש"ח;
(ו) פיצוי מוסכם בגין איחור בהשלמת הבנייה 282,026 ש"ח;
(ז) תשלום עבור תיקון וטיפול בליקויי בנייה....................... 89,000 ש"ח;
(ח) החזר עלויות נוספות 8,484 ש"ח.
ניתן היום, י"א תשרי תשפ"א, 29 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.
הרי קירש, שופט |
תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
---|---|---|---|
20/06/2016 | החלטה שניתנה ע"י הרי קירש | הרי קירש | צפייה |
10/10/2016 | החלטה שניתנה ע"י הרי קירש | הרי קירש | צפייה |
26/04/2017 | החלטה שניתנה ע"י הרי קירש | הרי קירש | צפייה |
17/12/2017 | החלטה שניתנה ע"י הרי קירש | הרי קירש | צפייה |
14/01/2018 | פסק דין שניתנה ע"י הרי קירש | הרי קירש | צפייה |
27/02/2018 | החלטה שניתנה ע"י הרי קירש | הרי קירש | צפייה |
25/04/2018 | החלטה שניתנה ע"י הרי קירש | הרי קירש | צפייה |
29/09/2020 | פסק דין שניתנה ע"י הרי קירש | הרי קירש | צפייה |
14/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י הרי קירש | הרי קירש | צפייה |
תפקיד | שם | בא כוח |
---|---|---|
תובע 1 | ניצנים בניין והשקעות בע"מ | יוסף שטרית |
נתבע 1 | בוטיק - שימור מבנים בע"מ | אלרן שפירא בר אור |
תובע שכנגד 1 | בוטיק - שימור מבנים בע"מ | אלרן שפירא בר אור |
נתבע שכנגד 1 | ניצנים בניין והשקעות בע"מ | יוסף שטרית |
מבקש 1 | מ.ע.ג.ן - יעוץ וניהול נכסים בע"מ | יערית בכר |
מבקש 2 | מ.ו. השקעות בע"מ | יערית בכר |