צר לי לגלות כי תקוותי שהובעה בהחלטה מיום 1.1.13 לא התגשמה, ועד היום לא חוברה הדירה לזרם החשמל והמים כאשר הצדדים ממשיכים "להתקוטט" ביניהם באשר לחובת מי מהם לבצע את הנדרש לשם כך.

החלטתי זו התעכבה מספר ימים בשל התלבטות אמיתית בדבר ההוראות הנוספות שיש לתת, אולם ברור לחלוטין כי בנסיבות שנוצרו יש לאפשר לנתבעים 1-3 להאריך בחודש נוסף, דהיינו עד לסוף חודש 2/13 את הסכם השכירות, כאשר על התובעת חובה לשאת בשכר הדירה, וזאת על מנת לאפשר את המעבר חזרה בצורה סבירה.

לאחר שקילת טיעוני הצדדים בענין, ועל מנת שלא יחול עיכוב נוסף, אני מורה לתובעת ולנתבע 4 לבצע את כל הנדרש לשם החזרת זרם החשמל והמים לדירה, קודם למסירתה לנתבעים 1-3. בענין זה אני סבורה כי יש טעם בטענות הנתבעים כי כשנדרשו לפנות את הדירה היה בה זרם חשמל ומים והם זכאים לקבלה חזרה במצב זה. אמנם נכון כי העבודות הנדרשות לשם החזרת המים והחשמל אינן בגדר עבודות להסרת הסכנה, אולם הסיטואציה שנוצרה כעת נובעת מביצוע אותן עבודות (שכן אלמלא ביצוען לא היתה מתעוררת שאלת המשך אספקת המים והחשמל לדירה על אף הליקויים שנמצאו על ידי הספקיות) ואין רלבנטיות, כרגע, לשאלה, מי אחראי לסיטואציה זו במקור.

מעבר לכך, הטלת חובת תיקון הליקויים הנדרש לצורך השבת זרם החשמל ועל המים על הנתבעים יביא לעיכוב ממושך נוסף שכן אלו צריכים לשכור בעלי מקצוע, דבר שבנקודת זמן זו, מבחינה מעשית, קל בהרבה לתובעת ולנתבע 4.

אינני מתעלמת מן העובדה שבהוצאות אלו, כמו כלל הוצאות השיפוצים, ייצטרכו הנתבעים גם כן לשאת באופן חלקי בסופו של יום, אולם אין בכך להביא להטלת החובה עליהם עתה, לצורך חזרתם להתגורר בדירה.

כפי שציינתי בהחלטתי הקודמת, אין אפשרות להורות על מסירת הדירה לנתבעים ללא חידוש זרם המים והחשמל, וצר לי שהתברר רק עתה שדברים אלו גורמים לעיכוב נוסף, שיתכן וניתן היה למנוע אותו.

מאחר והוריתי כאמור, אני מורה גם לנתבע 4 להשלים את חיזוק הגדר בהתאם למפרט שפירט בהודעתו מיום 7.1.13, וזאת בתוך 10 ימים. על הנתבע 4 להמציא צילום של הגדר לאחר חיזוקה לבית המשפט עד ליום 5.2.13.

בהנחה שעד למועד זה גם יוסדרו זרם החשמל והמים לדירה כאמור בהחלטתי זו, תנתנה הוראות נוספות באשר למסירת הדירה לנתבעים.

אינני מקבלת בקשת הנתבעים להאריך את הסכם השכירות לחודשיים כיוון שחודש נוסף הינו זמן מספיק בהחלט להשלמת כל הנדרש, וכבר נוכחתי לדעת כי קיימת לנתבעים גמישות מספקת ביחסיהם עם המשכיר המאפשרת הארכה קצרה זו.

אמתין להודעת הנתבע 4 עד ליום 5.2.13 כאמור. אני מצפה מהתובעת שתיקח חלק פעיל יותר בהשלמת הנדרש והסדרתו.

המזכירות תמציא החלטתי זו בדחיפות לכל הצדדים.

ניתנה היום, ט' שבט תשע"ג, 20 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.