בפני כב' השופט אלדד נבו | |||
התובעים | 1. אליהו גבעתי 2. אפרת גבעתי | ||
נגד | |||
הנתבעים | 1. בניני ישר יורם קבלנים בע"מ 2. יורם ישר |
פסק דין |
במהלך שנת 2005 נקשרו הצדדים בעסקה לפיו הנתבעת 1 תבצע עבור התובעים עבודות בניה במקרקעין שבבעלותם והידועים כחלקה 828 בגוש 3701 ונמצאים ברח' ארלוזורוב 15 ברחובות.
הצדדים חלוקים בדבר מהות העסקה ופרטיה.
במהלך ביצוע הפרוייקט, לקראת סיומו, עלו יחסי הצדדים על שרטון כאשר כל אחד מהצדדים טוען להפרת הסכם על ידי הצד שכנגד.
תביעה שכנגד שהוגשה על ידי הנתבעים נמחקה בהחלטה מיום 13.1.14 עקב אי תשלום אגרת בית משפט. לפיכך, נותר הדיון בתביעת התובעים.
טענות הצדדים
התובעים צירפו כראיה מטעמם מסמך שאינו חתום על ידי אף אחד מהצדדים אשר לטענתם מהווה את הסכם המכר שנחתם על ידי הצדדים [נספח א' לתיק המוצגים מטעמם].
דיון והכרעה
בחקירתה הראשית חזרה על עדותה כי במשרדי החברה היה נוסח של הסכם חתום על ידי התובע 1 ורק לאחר פרק זמן ניכר, נחתם גם על ידי הנתבעים [עמ' 18 שורות 15-19 לפרוטוקול].
אולם, במהלך חקירתה הנגדית התברר כי היא אינה יכולה לאשר כלל כי המסמך שלטענתה העבירה לרואה החשבון הוא אותו מסמך שצורף כנספח א' לתיק המוצגים וכאשר נשאלה על כך השיבה:
"ש. אז מאין לך לדעת שזה אותו מסמך?
ת. לא יכולה לענות על השאלה הזו."
[עמ' 28 שורות 22-23]
ובהמשך:
"לא. אני לא יכולה להגיד שזה אותו מסמך."
[עמ' 29 שורה 9]
לאחר שעומתה אל מול הסתירה בין האמור בתצהיר לבין תשובותיה בחקירתה הנגדית, טענה כי חתמה על התצהיר לפיו היא מזהה את המסמך שצורף לו כאותו חוזה שנחתם בפועל בין הצדדים – מבלי שראתה כלל את נספחי התצהיר. [עמ' 39 שורות 1-10].
זאת ועוד, מתברר, כי העדה אינה נטולת אינטרסים ובינה לבין הנתבעים היה קיים סכסוך משפטי בעקבות פיטוריה. העדה אף עומתה עם מסמך שכתבה במסגרת הסכסוך והשיבה כי: "כן. כמזכירה שלך אני ידעתי הכל .... לדעת הרבה זה לדעת הרבה. לדעת את הדברים הטובים ולדעת את הדברים הפחות טובים. נכון, ידעתי הרבה ואם רציתי לפטפט במקומות הנכונים, יכולתי..." [עמ' 26 שורות 7 – 13 לפרוטוקול].
על סמך עדותה הבלתי אמינה של עדה זו לא ניתן לבסס כל מסקנה עובדתית, לא בדבר קיומו של הסכם חתום בין הצדדים ולא ביחס לתוכנו.
ההימנעות מהבאת העד יוצרת את ההנחה, כי אם היה מעיד, עדותו היתה תומכת דווקא בגרסת הנתבעים לפיה אין הסכם חתום בין הצדדים.
"בחוזה אמנם נרשמו שלבי עבודה, כל עבודה ועבודה. מלכתחילה ידעתי שהסכומים שנרשמו הם לא תואמים את מצב העבודה לאשורו." [עמ' 4 שורות 19-20 לפרוטוקול מיום 27.3.2011].
הכיצד הגיעו הצדדים למחיר מוסכם וחלוקת תשלומים כאשר אין עדיין תוכניות בניה?
הכיצד נקבע תאריך סיום כאשר אין עדיין היתר בניה?
לא צריך להיות מומחה בתחום הבניה על מנת להבין כי נתונים אלה ניתנים לחישוב רק לאחר שקיימות תוכניות מהן ניתן לדעת מהו שטח הבניה הכולל, כיצד הוא מחולק [מרתפים, קומות וכדו'] ומהם המתקנים המתוכננים להיבנות בדירות.
שהרי, מה עניינו של המזמין מהן עלויות הבניה בפועל של הקבלן? מדוע נדרשת לו הידיעה כמה שילם הקבלן בפעל עבור עבודות השלד או הריצוף?
בעסקה מהסוג לו טוענים התובעים, רשאי הקבלן לעשות שימוש במלאי חומרי בניה הקיים במחסניו, הוא רשאי ליהנות מהנחות שנותנים לו ספקים או קבלני משנה, הוא רשאי להרוויח מביצוע החוזה מבלי שהמזמין רשאי לדעת כמה הרוויח בפועל – והוא רשאי גם להפסיד מבלי שהמזמין ידע על כך ומבלי שתהיה לקבלן טענה כלפי המזמין.
דומה כי התשובה לעניין זה טמונה בעדותו של התובע 1 לגבי הדברים שהוחלפו בין הצדדים לאחר הפסקת העבודה:
"אמרתי אין לי ברירה. אני מוכרח להפסיק. יורם, אני לא נותן כספים יותר. אתה רוצה בתור ידידים אפילו אני מוכן לבוא אתך, לשבת על חשבונות, לתת לך רווח של 10% שיהיה לך מובטח. בוא תראה לי חשבונות, הסכמים, קבלות ששילמת בבניין שלי, אני מבטיח לך 10%. אם אתה אומר שכל הכספים הלכו לבניין שלי..."
[עמ' 58 שורות 18-23 לפרוטוקול].
אם אכן ההסכם הוא, כטענת התובעים, הסכם "עד מפתח" במחיר קבוע מראש – מדוע התובע 1 הציע לנתבע 2 לשלם את כל העלויות בפועל בתוספת רווח של 10% - לאחר שכבר שילם לטענתו את אוב התמורה המוסכמת על פי החוזה?
התובע 1 הסביר בהמשך, כי הצעתו ניתנה לאור הידידות שבין הצדדים, ומכיוון שלא נותרה בידיו ברירה, אולם אין בידי לקבל הסבר זה משני טעמים:
האחד - משום שהנסיבות הראו שהברירה היתה בידיו ואת המשך העבודות ביצע על ידי קבלנים מטעמו.
השני - משום שהידידות בין הצדדים לא היתה כה קרובה עד כדי כך שבזכותה התובע יהיה מוכן להוסיף מאות אלפי ש"ח על המחיר שהוסכם לטענתו בחוזה.
התחייבותו הנ"ל של התובע 1 מחזקת את גרסת הנתבעים כי תנאי ההסכם היו שונים מאלה הנטענים על ידי התובעים.
לעניין זה משמעות רבה שהרי לדוגמה: אף אם אקבל את הטענה ביחס לתשלומים שהתובעים שילמו בפועל עבור השלמת עבודות מסגרות, עליהם היה להוכיח כי אלה הן אותן עבודות בדיוק שעל הנתבעים היה לבצע ולא ביצעו. הנתבעים אינם צריכים לשלם עבור עבודות נוספות על אלה שהתחייבו לבצע על פי ההסכם.
העדים, החשבונות והקבלות המעידים על התשלומים בפועל, אין בהם די על מנת להצביע על זהות העבודות כאמור לעיל.
למרות עיכוב של למעלה משנתיים, התובעים עדיין שילמו תשלומים עבור העבודות ללא מחאה.
לפי נספח כד' למוצגי התובעים, טופס 4 ניתן לפרויקט ביום 2.11.08. למרות זאת יחידות הדיור הושכרו לראשונה רק כחצי שנה [כה/3] עד שנתיים [כה/2] לאחר מועד האכלוס האפשרי.
לא ניתן כל הסבר מדוע הנכסים לא הושכרו קודם לכן ולא הובאה כל חוות דעת לגובה דמי השכירות המקובלים לתקופה בגינה מתבקש הפיצוי.
אין די בהצגת הסכמי השכירות לתקופות מאוחרות יותר אלא יש להוכיח מהם דמי השכירות הנהוגים בתקופה הרלוונטית.
על כן, גם התביעה לפיצוי בגין הפסד דמי שכירות לא הוכחה כנדרש.
האופן בו מנוסח סעיף זה מצביע דווקא על כוונה אחרת והיא לאפשר לצדדים להפסיק את ההתקשרות ביניהם בכל עת ומכל סיבה שהיא מבלי שהדבר יהווה הפרה של ההסכם ותוך מנגנון התחשבנות ביחס לעבודות שבוצעו עד לאותו שלב.
התוצאה
לנוכח העובדה כי התביעה שכנגד נמחקה בשלב מתקדם של הדיון, בפתח ישיבת ההוכחות, מבלי שנפסקו לחובת הנתבעים והתובעים שכנגד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, אינני פוסק הוצאות ושכ"ט אף בתביעה. הוצאות הצדדים בשני ההליכים מתקזזים זה כנגד זה.
ניתן היום, כ' אלול תשע"ד, 15 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.
תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
---|---|---|---|
10/04/2011 | החלטה על בקשה של נתבע 2 כללית, לרבות הודעה בקשה למתן החלטה 10/04/11 | צוריאל לרנר | לא זמין |
10/04/2011 | החלטה על בקשה של תובע 2 כללית, לרבות הודעה החלפת ערובה 10/04/11 | צוריאל לרנר | לא זמין |
02/12/2012 | החלטה מתאריך 02/12/12 שניתנה ע"י דורון חסדאי | דורון חסדאי | צפייה |
03/03/2014 | החלטה מתאריך 03/03/14 שניתנה ע"י אלדד נבו | אלדד נבו | צפייה |
15/09/2014 | פסק דין שניתנה ע"י אלדד נבו | אלדד נבו | צפייה |
17/06/2015 | פס"ד מחוזי ערעור | אלדד נבו | לא זמין |
06/09/2015 | החלטה על הודעה ובקשה | אלדד נבו | צפייה |
תפקיד | שם | בא כוח |
---|---|---|
תובע 1 | אליהו גבעתי | אמיר גרינברג |
תובע 2 | אפרת-דבורה גבעתי בר סימן טוב | אמיר גרינברג |
נתבע 1 | בניני ישר יורם קבלנים בע"מ | |
נתבע 2 | יורם ישר | |
תובע שכנגד 1 | בניני ישר יורם קבלנים בע"מ | |
נתבע שכנגד 1 | אליהו גבעתי | אמיר גרינברג |