לפני כבוד השופטת בכירה אושרי פרוסט-פרנקל | |
התובעים: | 1.טאטי ליגב גרופ בע"מ 2.טאטי יהוד בע"מ 3.טאטי לחם בע"מ |
נגד | |
הנתבעים: | 1.מויש בע"מ 2.מוטי שחר |
פסק דין |
בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 15.1.16 הגיעו טאטי ונתבעת 3 בתיק 220494-09
להסדר לדחיית התביעה נגד נתבעת 3 כדלקמן:
"עו"ד גיבור: בכפוף להצהרה שאני אתן בשם מרשתי חברי מסכים למחוק אותנו מהתביעה ללא צו להוצאות, זאת אומרת התביעה נגדינו תדחה וההצהרה היא כזאת,
עו"ד ד. אריאל: הכוונה שכל צד מוותר על טענות ואף אחד לא יכול לחזור לשני.
עו"ד גיבור: כן, תקן 1001 חלק 6 על כל חלקיו היה ידוע לי זה מצהיר מרשי מר יוסי שחר בעת הכנת התוכנית,
עו"ד גיבור: תוכנית הבטיחות שהוא הכין ב-2007. תקן זה למיטב ידיעתי בהדגשה לא השתנה משנת 2004 ועד שנת 2012 וההדגשה היא על המילים למיטב ידיעתי. בהנחיות שצורפו ממשרדי לתוכנית הבטיחות נכללו הנחיות ברורות לפיה על המתכננים השונים ליישם בתוכניותיהם את תקן 1001 על כל חלקיו וזה גם כתוב,
עו"ד גיבור: 1001 על כל חלקיו. על העבודות היה להתבצע לפי הוראות התקן הנ"ל. זאתי הצרה.
כב' הש' פרוסט פרנקל: מבקשים תוקף של פסק דין?
עו"ד ד. אריאל: כן גבירתי.
ניתן בזאת תוקף להסכמות הצדדים כפי שהוכתבו בפרוטוקול, ניתן תוקף של פסק דין. התביעה נגד נתבעת 3 תדחה."
לאור הסדר זה, ביקשו הנתבעים לצרף את יוסי שחר שהתביעה נגדו נדחתה, כצד ג' מטעמם ולכן ניתנה החלטה:
החלטה
נתבעת 3 הגיעה להסדר עם התובעות לפיו התביעה נגדה נדחתה, מכיוון שחלק מהנתבעים הודיעו על רצונם להגיש הודעת צד ג' כנגד מי שהייתה בתיק נתבעת 3 אין מקום להמשיך את הדיון היום. הצדדים יגישו את הבקשות שלהם עד ליום 10 בדצמבר 2016. הדיון מחר מבוטל.
הנתבעים הגישו הודעות צד ג' וד' נגד יוסי שחר, הוגשו כתבי הגנה ובדיון ההוכחות שהתקיים ביום 4.2.19 הודיעו מגישי הודעות צד ג' וצד ד' נגד יוסי שחר כי הודעות אלה תדחנה.
התביעה בתיק 220494-09
תמצית הגנת טאטי
לטענתה, ניתנו למויש הזדמנויות רבות לתיקון הליקויים, אך היא הפרה את התחייבויותיה שלא ביצע זאת ובכשלים הרבים המפורטים בכתב התביעה.
תמצית טענות טאטי בתביעה בתיק 1269-12-09
לגרסתה, טאטי שכרו את מיטב היועצים ואת מויש- חברה מקצועית שאמורה "לתת הכל". היה אדריכל לתכניות אדריכלות של המקום, שפיקח על הנושאים שבאחריותו ועל תוצאות עבודתו, אך היועצים לא הגיעו לקבל ולפקח על העבודה שביצעו. לדבריה, מויש הייתה קבלן שיפוצים וההתקשרות הייתה בין "טאטי ליגב גרופ" (שהיא חברת האחזקות של טאטי יהוד, טאטי גבעתיים וטאטי לחם וחותמת על החוזים) לבין "מויש". לדבריה, ולבקשות טאטי לרישיון עסק, השיבה רשות הכבאות בכל שנה, שהעסק לא עומד בתקינה, והוא הושבת פעמים רבות.
לשיטתה בשנת 2008 העבודות לא בוצעו לפי התקן שבוצע רק בשנת 2012. בנובמבר 2010 המקום לא עבר את ביקורת מכון התקנים כיוון שלא בוצע התקן והביצוע לא אושר ללא התקן. בחודשים הראשונים להפעלת העסק, היו נפילות גדולות מאוד של חשמל והצ'ילר הפסיק לעבוד ללא קשר לנפילות החשמל.
גב' זרמתי העידה שהפעילה את בית העסק ללא רישיון במשך 6 שנים, וקיבלה רישיון עסק לאחר שבוצעה התאמה התקן בשנת 2012 בהתאם לדרישת רשות הכבאות ולא בוצעו עבודות בגלריה. לדבריה, החשבונית של שי לוי הינה להתאמה לתקן כיוון שבעבודות התאמה בסדר גודל כזה נדרשת נוכחות חשמלאי להתאמות בהתאם לעבודה. לגבי החשבונית של א.דנן אשר ביצע את הספרינקלרים, העידה שזה קשור לתקן, כיוון שהיה צורך להזיז ולפתוח תעלות קיימות שעליהם קיימים מתזים, לרכוש פריטים כיוון שלא היו מספיק מתזים כנדרש בתקן. יש לצבוע ומערכות ארובות מנדפים שיעמדו בתקן לאישור מעבדות מוסמכות. להתאמת מערכת הארובות לתקן נרכשו חומרים מעכבי בעירה, לפתוח קירות ועוד. מערכת סאונד אמנם אינה דרישת כבאות, אך קשורה להתאמה בחדר VIP ובהמשך ענתה "כן, זה לפי דרישת הכבאות", כיוון שבחדר VIP עוברות תעלות. לחשבונית בגין מצלמה שהותקנה במטבח, טענה שנאלצו ל"פרק אותה כנראה ולהתקין אותה מחדש ולעשות חדשה. פירקו הכל כדי לעשות חומרים מעכבי בעירה על פי דרישת הכבאות".
לגבי החשבונית של א.א. הנדסה טענה ענת זרמתי, שהוא היה הקבלן המבצע שנכח במשך כל השיפוץ וביצע עבודות חומרי בעירה שהם לוחות גבס. לגבי החשבונית בסך 100,000 ₪ טענה שהיא בגין פתיחת תעלות, הדבקת קירות גבס מעכבי בעירה וצביעת מדרגות. הגב' זרמתי העידה, שטרם פתיחת העסק בשנת 2007 לא היה לה אישור כבאות כיוון שרשות כבאות באים לביקורות אחרי כשנה וטרם פתיחת העסק, טאטי לא הזמינו את מויש לבצע תהליך מסירה מסודר ולקבל ממנו הבהרות, אלא רק כאשר היו צריכים הבהרות פנו אליו.
הנזקים הנטענים על ידי טאטי הם:תיקון מערכת מיזוג האוויר 280,000 ₪, עלות ביצוע עבודות התאמה ודרישת רשות כבאות כולל תקן 1001/6 סך 1,200,000 ₪, עלות תיקוני בניה לפי חוות דעת מומחה 185,240 ₪, עלות תיקון עלויות חשמל 35,000 ₪, הפסד הכנסה ופגיעה במוניטין 1,274,800 ₪, הוצאות מומחים 90,000 ₪, עוגמת נפש 100,000 ₪.
סה"כ 3,165,040 ₪, כתב התביעה הועמד על 2,500,000 ₪.
הגנת נתבעת 1 - מויש:
לטענתה, התחייבה לבצע כקבלן מבצע את המסעדה והמאפיה, בהתאם לתוכניות וכתב כמויות שנמסרו לה, והוראות בעלות השליטה בטאטי, האדריכל והיועצים מטעמה. מיזוג האוויר והנידוף היה באחריות בלעדית של יועץ מיזוג האוויר אערך את תכנית מיזוג האוויר, את כתב הכמויות, פיקח על עבודות מיזוג האוויר, אישר אותן וקיבל את העבודות מידי מויש לשביעות רצונו והמערכות פעלו כנדרש. יועץ המיזוג הובא לפרויקט ע"י טאטי והיה כפוף אליה, ומערכת מיזוג האוויר על חלקיה, סופקה ישירות לטאטי ע"י אלקטרה.
כתב הכמויות ופירוט סוגי המוצרים הוכתבו על ידי טאטי והיועצים מטעמה,
לגרסתו, תכנון יחידות הזמנות החלקים ויחידות מיזוג האוויר נעשו ע"י אקלים ליין, על בסיס תכניות והוראות היועץ, ורק לאחר אישורו הותקנו ע"י אקלים ליין. לדבריו, מנהל פרויקט אמור לסנכרן בין כל הפונקציות שקשורות לפרויקט, ובמקרה נשוא תביעה זו מנהלי הפרויקט היו אנשי טאטי (צחי, ענת וונסה). התובעת מינתה קבלני משנה בתחום מיזוג האוויר, חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה, כיבוי אש. שי לוי, קבלן החשמל מטעם מויש עבד תחת הנחיות של יועץ חשמל מטעם התובעות, בשם טל.
תשובת טאטי לנתבע 1
כתב הגנה מטעם הנתבע 2 מוטי שחר:
הודעת צד ג' מטעם מויש לאלקטרה ולאקלים ליין ע"ס 380,000 ₪. הודעת צד ג' מיום 4.11.13 המודיע מויש נ' אלקטרה מוצרי צריכה ואקלים ליין בסך 280,000₪.
טענות הגנה של צד ג' 1 אלקטרה
טענות הגנה של צד ג' 2 אקלים ליין
הודעת צד ד' מאקלים ליין לכלל חברה לביטוח
מטעם חברת הביטוח הצהירה לימור סעדון, חתמת בסוכנות ביטוח שדמה, ומטפלת גם בביטוחי מויש, כי בשדמה יש הפרדה בין מחלקת חיתום ומחלקת תביעות. כל הודעת/תביעה שמגיעה אליה היא מעבירה למחלקת תביעות, ובוודאי במקרה של נזק, ואינה זוכרת שארז סעד התקשר אליה ו/או דיווח לה על תביעה מסתמנת, למעט מייל משנת 2014.
טל זילברשטיין, מנהלת תביעות עסקים גדולים בחברת ביטוח כלל, הצהירה כי רק ביום 28.12.14 הועברה לראשונה אל כלל פניה משדמה – סוכנות הביטוח של מויש שנועדה לבחון קיום כיסוי ביטוחי לאירועים הנטענים בתביעה ושעד אז לא היו ידועים, מבלי שצורפו מסמכים לאחר. לדבריה הפוליסה מכסה גם קבלני משנה. אבל הכל בתנאי שיש מקרה ביטוח., (להבדיל מביטוח גרנטי). לגרסתה, כלל השיבה שאין כיסוי ביטוחי לאירועים הנטענים, כי חלה התיישנות על התביעה והופרו דרישות הפוליסה. ביום 16.3.15 קיבלה כלל הודעת צד ד' מאקלים ליין. לאור עבור הזמן, לא הייתה לכלל אפשרות למנות מומחים לבדיקת הנזקים הנטענים. לדבריה, אילו הייתה מקבלת הודעה על נזק בזמן, הייתה ממנה מומחה מיזוג אוויר, שמאי, מהנדס חשמל, ועוד.
בפועל, לטענתה, לא ניתנה לכלל הזדמנות לבדוק אם קיים מקרה ביטוח, ולמיטב הבנתה לא היה שום מקרה ביטוח שקשור לפוליסה. טל זילברשטיין הבהירה, כי דוגמא למקרה ביטוח היא התפוצצות, שריפה בתקופת הביטוח, העובדה שפתחו במקום את התקרה כי מערכת המיזוג לא סיפקה מה שציפו ממנה, אינה הופכת זאת למקרה ביטוח. גם העובדה שמבצע העבודה לא פעל כנדרש עפ"י התקן וכתוצאה מכך לא ניתן אישור הרשויות ויש לבצע עבודות מחדש, אינה מהווה מקרה ביטוח מכוח פוליסה קבלנית.
כתב הגנה של כלל כצד ד'
כתב הגנה מטעם כלל כצד ג' 3 אשר הגיש נגדה מויש
כתב הגנה מטעם מוטי שחר
לטענתו, התאמת מערכת המיזוג לתקן 1001/6 לא הייתה באחריותו אלא באחריות מנהל הפרויקט וקבלן מיזוג האוויר, ועל התובעת היה לשאת בעלויות התאמת המערכת לתקן. ב- 2008 בעת התקנת המערכת, סוכם שטרם סגירת התקרה יזמינו קבלן מיזוג אויר וקבלן הבינוי את מכון התקנים לוודא שהמערכת עומדת בתקן הנדרש, אך לא עשו זאת.
הודעת צד ג' מיום 17.11.13 מאת מוטי שחר נ' אלקטרה ע"ס 280,00 ש"ח
הודעת צד ד' מאלקטרה לטאטי
כתב הגנה של טאטי כצד ג'
דיון והכרעה
עו"ד גיבור: בכפוף להצהרה שאני אתן בשם מרשתי חברי מסכים למחוק אותנו מהתביעה ללא צו להוצאות, זאת אומרת התביעה נגדינו תדחה וההצהרה היא כזאת,
עו"ד ד. אריאל: הכוונה שכל צד מוותר על טענות ואף אחד לא יכול לחזור לשני.
עו"ד גיבור: כן, תקן 1001 חלק 6 על כל חלקיו היה ידוע לי זה מצהיר מרשי מר יוסי שחר בעת הכנת התוכנית,
עו"ד ד. אריאל: איזה תוכנית?
עו"ד גיבור: תוכנית הבטיחות שהוא הכין ב-2007. תקן זה למיטב ידיעתי בהדגשה לא השתנה משנת 2004 ועד שנת 2012 וההדגשה היא על המילים למיטב ידיעתי. בהנחיות שצורפו ממשרדי לתוכנית הבטיחות נכללו הנחיות ברורות לפיה על המתכננים השונים ליישם בתוכניותיהם את תקן 1001 על כל חלקיו וזה גם כתוב,......:1001 על כל חלקיו. על העבודות היה להתבצע לפי הוראות התקן הנ"ל. זאתי הצהרה.
ש. ... הזמנתם את מויש לעבור איתו שמה על הכל ולראות שהכל עובד, תקין, לקבל הוראות?
ת: איפה שהיינו צריכים לקבל הוראות,
ש: שאלתי אותך שאלה אם הזמנתם את מויש.
ת: כן, הזמנו את מויש. איפה שהיינו צריכים לקבל הוראות ולא ידענו ביקשנו ממויש הדרכה.
ש: זה לא השאלה שלי. כשנכנסתם למקום אם הזמנתם את מויש לבצע תהליך מסירה מסודר. אני שואל אותך שאלה, אל תתחמקי.
ת: באופן רשמי לא הזמנו אותו. נכנסנו למקום ועבדנו.
ש: זאת אומרת לא הזמנתם את מויש לעשות תהליך של מסירה ולקבל ממנו הבהרות על הכל. לא עשיתם את זה, נכון?
ת: לא. רק שהיינו צריכים הבהרות ביקשנו.
ש: לא עשיתם את זה, באתם על דעת עצמכם. ההתקשרות מול יועץ מיזוג אוויר למשל היתה שלכם, לא של מויש, נכון?
ת: היתה של?
ש: שלכם, לא של מויש.
ת: כן.
ש: ממנו קיבלת את המערכות?
ת: לא, לא היה תהליך מסירה.
ש: לא היה תהליך של מסירה. למה?
ת: כי הוא לא הגיע למקום....
ש: זימנת אותו?
ת: לא.
ש: לא זימנת. את הלקוח שלי את זימנת?
ת: לא שידוע לי.:
תביעת טאטי הינה לפיצוי בגין נזקים נטענים שגרמו לטענתה הנתבעים. לטענתה, מויש היה הקבלן הראשי ובין היתר שכרה, ניהלה ופיקחה על כל הקבלנים שביצעו את עבודות ההקמה של בית העסק בהתאם לכתב כמויות על סך 3,678,811 ₪. לטענת טאטי סכום זה שולם למעט 107,858 ₪ שקוזז בהודעת קיזוז, עקב סירוב מויש לתקן את הליקויים. לטענת טאטי לאחר סיום העבודות נמצאו ליקויים במערכת מיזוג האוויר והצ'ילר, בחשמל, בבנייה, ואי התאמה לתקן 1001/6.
לא מצאתי בכתב הכמויות או בכל מסמך אחד שהציגו התובעות אסמכתא להתחייבות מויש לשמש כמפקח על ביצוע כל העבודות.
כפי שיפורט להלן, מויש כקבלן מבצע ביצעה את העבודה בהתאם לתכניות, כתב כמויות והוראות היועצים השונים ובהתאם לסוגי המוצרים שבחרו טאטי, היועצים והאדריכל מטעמה. לא מצאתי כל מסמך לפיו מויש הינו המפקח על כל העובדים בשטח, למעט עדות אקלים ליין שהיא נשכרה ע"י מויש. .
לגבי עדויות המומחים, קבעתי ביום 12.8.16 ביהמ"ש מינה מטעמו מספר מומחים למקצועות השונים הנחוצים לברור המחלוקות בין הצדדים. המומחים הגישו חוות דעת, לאחר שכל המסמכים היו בפניהם והם זומנו לחקירה במועד הראשון לדיון ההוכחות.
ביהמ"ש מינה מומחים מטעמו, בין היתר, לאור המחלוקות המקצועיות השונות בין הצדדים וכדי שמומחה שלא מטעם הצדדים יחווה דעתו בנושאים השונים.
מעבר לסירבול שייגרם כתוצאה מזימון עדים שכבר ניתנו חוות דעת במומחיות לשמם מבקשת התובעת להזמינם, הרי שנ קבע בפסיקה שכאשר מונה מומחה מטעם ביהמ"ש אין הצדדים צריכים להביא ראיות נוספות באותו נושא ויכולתם לערער על מסקנות המומחה מוגבלת .
תביעת טאטי
וביום 13.9.16 קבעתי: לאחר עיון בטענות הצדדים בעניין אופן האחדת הראיות, סבורני, שנכון
יהיה לקבוע שיעידו מומחי ביהמ"ש ולא מומחי הצדדים, אלא אם יש מומחים שנתנו חוו"ד בתחום שביהמ"ש לא מינה מומחה מטעמו. קראתי בעיון את טענות התובעות וככל שהן מוצאות לנכון, יוכלו להגיש בר"ע על החלטות שנראות להן שגויות. ביהמ"ש אינו "אץ" לסיים את התיק על חשבון פרוצדורה ומתן זכות לכל צד להביא ראיותיו ולעמוד על זכויותיו. ההחלטות ניתנו בשיקול דעת וגם התייחסות למועד הגשת התביעה.
לאחר עיון בטענות הצדדים, אני קובעת כי אין להזמין את כל שאר העדים (למעט מיכאל זלבה).
הצ'ילר
מנספח ט' לתצהיר ארז סער (מיום 2.8.09 -ע' 39 לנספחיו) עולה, כי חב' קוואנטום (נציגת אירוול בישראל) הסכימה להזמין, לספק ולהתקין יחידה חדשה, מיכל אגירה ולספק למיתקן שירותים. התובעות התקשרו עם אלקטרה בהסכם הפשרה בחודש ינואר 2012 כאשר היה באפשרותן לקבל את הצ'ילר כולל אספקה והתקנה ושירותים וכולל אספקת מיכל אגירה כבר בחודש אוגוסט 2009.
דושינסקי מטעם אקלים ליין העיד (ע' 138 לפרוטוקול מיום 5.2.19):
אנחנו קבלנו קריאות שירות שחוזרות ונשנות שיש בעיה בצילר. שאנחנו סיפקנו אותו מתוך זה שרכשנו אותו מאלקטרה. בגלל הרגישות של עסק כמו מסעדה שאנחנו יודעים מה קורה בזמן הפתיחה שמיזוג אויר לא עובד וכל העיתונים מלאים שכל המסעדה הזאת, לא חשוב מה אוכלים שם לא שווה כלום, אנחנו לא לקחנו בכלל סיכון, ניהלתי אני ביום חמישי אחר הצהריים באותו תאריך שזה כבר אני יודע כמה, 11 או 12 שנה......משא ומתן מול חברת אלקטרה, מול ניר תורג'מן, והגענו להחלטה שאנחנו לא לוקחים בכלל ריסק ושזה לא הזמן עכשיו לבדוק אם הצילר לא תקין.... אנחנו מיד תוך שעתיים שלוש מוכנים להחליף את הצילר, בתנאי שיתנו לזה אישור. אני התייעצתי עם משרד עורכי הדין שעובד איתנו בשוטף, אמר לי אמיר תוציא את זה בכתוב. ביום חמישי בשעה שלוש ארבע, או חמש, אני כבר לא זוכר. שלחנו מכתב רשום לעורך הדין שקיבלנו ממנו את התביעות בגין הצילר הלא תקין. חבר'ה תענו לנו, אנחנו מסוגלים לעשות אפילו התקנה זמנית. תנו לנו חניה בחניה של הבניין, נבוא עם משאית מנוף. נוריד את הצילר, נחבר שני צנורות זמניים.
ש : אז הציל'ר החלופי אתה מתכוון?
ת : כן. קבלנו צילר שהיה מוזמן לחברה אחרת, עמד בחברת אלקטרה, לא משכו אוו מהמלאי. אמרו לי – אתה יודע מה? קח את הצילר הזה, פחות או יותר הוא די תואם אפילו קצת יותר גדול, לא חשוב. נעשה התקנה זמנית, נחבר את, נחבר את המסעדה, יעבוד אם זה באמת הבעיה. עכשיו אני יודע להגיד ולשאול אם זו הייתה באמת הבעיה. אז היינו בטוחים שזאת הבעיה, וקורה שמגיע צילר שהוא לא תקין....וניתן קודם כל לעבוד ונראה הלאה. ונראה אחר כך איך פותרים את הבעיה. אנחנו לא יכולים לעשות התקנה מסודרת. אנחנו צריכים חניה מאחת החניות של הבניין, להעמיד אותו באופן זמני ולסגור את הסיפור.......
העד, מר דושנסקי :אני חייב לציין שעד היום לא קבלנו תשובה על זה. על המכתב הזה.
יש לציין שלא כטענת טאטי, הצ'ילר סופק ע"י אלקטרה ולא ע"י מויש, אלקטרה החליפה אותו לחדש ובכך תם נושא הצ'ילר. אדגיש, כי עצם החלפת הצ'ילר לא מהווה ראיה שהוא היה פגום ולטענת אלקטרה (ס' 12 לסיכומיה) הצ'ילר המקורי שסופק היה תקין וללא פגם, והתובעות השתמשו בו באופן שוטף למעלה משלוש שנים. לטענתה, ככל שהיו כשלים במערכת מיזוג האוויר אלה נוצרו מסיבות שונות שאינן ידועות לה. לגרסתה, הצ'ילר המקורי הותקן ע"י חברת מערכות שאינה צד לתביעה זו, וייתכן שגם ההתקנה עצמה הייתה לקויה, או שהיו תקלות בהפסקת החשמל שגרמו לכך. לגרסתה, מויש התחייבה לספק לטאטי מוצר מוגמר ומילאה את התחייבותה זו.
לטענת אלקטרה, עלות התקנת הצ'ילר אינה עולה על 10,000 ₪, כאשר לטענת טאטי עלות ההתקנה הייתה 37,485 ₪ טאטי תובעות סכומים גבוהים בניסיון להשית על הנתבעות הוצאות תיקונים שהן ביצעו במקביל להתקנת הצ'ילר, וייתצכן שההוצאות נובעות מהצורך במקום גדול יותר, עבור צ'ילר גדול יותר שטאטי דרשו במסגרת הסכם הפשרה.
אני קובעת, כי התובעות השתמשו בצ'ילר כשלוש שנים טרם שהוחלף, והחלפתו אמנם אינה ראיה לתקלות בו, ובכל מקרה, בעצם הסכם הפשרה עם אלקטרה בא הנושא על פתרונו.
נושא התקנת הצ'ילר, מעבר לכך שהתובעות יכולות היו למנוע הוצאות התקנתו אילו היו מקבלות את ההצעה מיום 2.8.09, לא הוכח שהתקלות אירעו בעצם ההתקנה עצמה. הצ'ילר הוחלף ללא תשלום ואין לחייב את מי מהנתבעות בהוצאות התקנת הצ'ילר.
תקן ישראלי 1001/6
32 . עיינתי בתיק הכבאות ומצאתי כי טרם הגשת תכנית הבטיחות של מר בדיחי אשר הוצגה לבית המשפט , הוכנה על ידי מר גיא בדיחי תכנית בטיחות אחרת קודמת עבור התובעת , תכנית זו הוגשה לכבאות ונמצאת שם בתיק, תכנית זו הוסתרה במודע מבית המשפט ובלוטה צילום התכנית (נספח ה) מעיון בתכנית זאת עולה כי הגלריה נשארה בתכנית זו פי שתוכננה על ידי הנתבעת 3 בתכנית המקורית - קרי משרדים וחלק טכני וללא שנהפכה לחלל טכני גדול עם הפרדות אש וללא שימוש בחדר נוסף המוגדר בתכנית המקורית כ"חלל"
33 . בנוסף, אין כל הפרדות אש בגלריה דבר המבהיר כי לא היה צרוך בעבודות בינוי אש נעשו על ידי התובעת ואשר הינה משייכת אותן לעבודות התאמה לתקן 1001 חלק , 6 דבר המאשש את טענתי, כפי שטענתי בעבר, כי התובעת מנסה שלא כדין "להלביש" הוצאות שיפוץ אחרות שעשתה, על הנתבעות , תכנית הבטיחות החדשה שהוצגה על ידי תובעת נמצאת בתיק בית המשפט ומעיון בה נראים בבירור השינויים הדרסטיים המבניים בגלריה
בכתב ההגנה מטעמו טען יועץ הבטיחות:
12 . במהלך עבודות הבנייה פעלו התובעות בעצמן למול המתכננים, קבלני הביצוע ואף מול שירותי
הכבאות וללא שעירבו כלל את הנתבעת 3 ולראיה, הזמינו ביקורות של כיבוי אש הן בשנת
2007 והן בשנת 2008 וכך הלאה מדי שנה וכל זאת מבלי שביקשו מהנתבעת 3 להיות נוכחת באף אחת מהבדיקות ואף מבלי שהעבירו לידיה תוצאותיהן. בשום שלב לא ראו התובעות כאילו על הנתבעת 3 לפעול מול שירותי הכבאות או להיות מעורבת כלל בתהליך זה.
13 . מבדיקה שערכה הנתבעת 3 בתיק הכבאות עולים הממצאים הבאים:
13.1 כאמור לעיל, בוצעה ביקורת מטעם מכבי אש בנכס עוד בשנת 2007 וככל הנראה הוצא
מכתב מטעם כיבוי האש ביום 12/8/07 , טרם המועד בו הוציאה הנתבעת 3 את הצעת
המחיר ( 10/9/07 ) וטרם המצאת תוכנית הבטיחות באש. למותר לציין כי מכתב זה לא
הומצא לנתבעת 3, הן לפני ההתקשרות עימה ואף עד היום. הוא אף לא צורף לכתב
התביעה והעתקו לא נמצא בתיק הכבאות.
13.2 כמהלך חודש יולי 2008 , לאחר שהסתיימו עבודות השיפוץ בנכס (לטענת התובעות
הסניף נפתח לקבל במאי 2008 ), נערכה בידיעת ובליווי נציג התובעות מר צחי ביקורת
נוספת בנכס מטעם מכבי אש. יובהר, כי לנתבעת 3 לא היתה כל ידיעה על קיומה של
הביקורת, היא לא הוזמנה להשתתף בה ואף לא יידעו אותה על קיומה כמו אף לא על
תוצאותיה וכל שידוע עתה לנתבעת 3 ידוע לה בדיעבד.
13,3 כאותה ביקורת אשר נערכה כשנת 2008 , כאמור לעיל לאחר שהסתיימו עבודות
השיפוץ, לא נמצא ולא הועלתה על ידי כבאות האש כל טענה כי מערכת המיזוג אינה
עונה לתקן 1001 . כמו כן, לא הועלתה כל דרישה להמצאת אישור מכון תקנים ולהיפך,
די היה באישור מהנדס מיזוג האוויר. העתק דו"ח ביקורת תקופתית מיום 13/7/08
מצ"ב כנספח גי לכתב ההגנה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
13.4 מן האמור לעיל עולה כבירור כי כשנת 2008 , לאחר שהנתבעת 3 סיימה את עבודתה, 1
עמד הנכס, לרבות מערכת מיזוג אוויר, בדרישות כיבוי האש
דהיינו גם לשיטת יועץ הבטיחות, לא הייתה כל דרישת רשות הכבאות בשנת 2008 לעניין התקן.
אפרים מערבי, ראש אגף בטיחות אש בנציבות כבאות והצלה, מונה כמומחה מטעם ביהמ"ש, בתחום בטיחות אש (תקן 1001/6) במחלוקות העולות מכתבי הטענות ובחוות הדעת מטעם הצדדים וחוות דעתו הינה רק לגבי הטיפול במנדף והארובה המוגדר בתקן.
מהמסמכים שקיבל, הסיק מערבי כי לא התקיימו ישיבות תאום בין כלל מהנדסי, מתכנני ויועצי הפרויקט ובמאי 2008 הופעלה המסעדה, מבלי לידע את יועץ הבטיחות ולכן לא ניתן אישורו לכך במועד זה. זאת למרות שבהנחיות התכנון לבטיחות והגנה מפני אש צוין שעם סיום העבודות יש להגיש את האישורים ע"פ פירוט לגבי כל אישור חשמל, מיזוג, אינסטלציה, אישור מעבדה לגלאים, אישור זכוכית בדלתות, אישור לחומרי גמר ועוד.
מערבי פרט, כי עפ"י ועדת זיילר תפקיד יועץ בטיחות "להאיר עיניים" ותפקיד המתכננים לתכנן. "תכנית בטיחות" שמכין היועץ הינה נספח אמצעי בטיחות אש ל"תכנית" שמכין מהנדס הבנוי על בסיס התכנית האדריכלית. יועץ מוודא שדרישותיו בוצעו, אך אינו מוסמך לבדוק את תקינותם או התאמת לתקן, שזה בסמכות מעבדות מוסמכות או מכון התקנים הישראלי. יועץ הבטיחות אינו מוסמך לבדוק את הארובה, העובי, ההתקנה, והקשור לכך. עליו לבדוק שהמנדף עם ארובה הותקנו במקום והבדיקות מבוצעות ע"י מעבדה.
מערבי מצא שלא היה צורך להכין נספח בטיחות אש לתכנית אדריכלית אלא להוציא הנחיות בכתב, כיוון שלפי חוק תכנון ובניה, בשיפוץ פנימי אין צורך להגיש נספח בטיחות לאישור כיבוי אש. רק בקבלת היתר בניה מחויב להגיש נספח בטיחות אש לאישור שרותי הכבאות.
עוד מצא שלא הובאו לידיעת המתכננים והיועצים דרישות שרותי הכבאות על מנת לקבל אישור לרישיון עסק והאחראי לתאום בין המתכננים של הפרויקט הוא מנהל הפרויקט אם יש כזה. ולא מתפקידו של יועץ הבטיחות לתאם בין המתכננים השונים.
לגרסת מערבי, אין בסיס לתביעת רשלנות נגד הנתבעים בתפקידם לגבי המנדף, התעלות ומהלך הארובות והגורם העיקרי להתרשלות והתנהלות בלתי מוצדקת הינה של טאטי, שהתעלמו מדו"חות הביקורת של שרותי הכבאות, עד לשלב הגשת בקשה להיתר להכשר הגלריה והגשת נספח בטיחות לפי החוקים והדרישות העדכניות בעת הגשת נספח הבטיחות לאישור שרותי הכבאות. במאי 2010 יצאה הוראת חיים תמם סגן מפקח ראשי מכבי אש.
לדבריו, על טאטי היה להזמין את היועצת בסיום השיפוץ ולא לאחר שנתיים שלוש ואם טאטי הייתה נוהגת כך ומקבלת אישורים מתאימים לעמידות אש של המנדף והארובה בלבד, המנדף והארובה היו מאושרים, גם אם זה לא עומד בהוראות התקן, מפני שהנחית כיבוי אש הייתה לבדוק את הנושא של עמידות אש, של המנדף והארובה.
55. לסיכום קבע ברבי:
1.מדובר על שני פרויקטים שונים עם היתרי בניה שונים .דרישות בטיחות שונות, ,אזורי אש שונים ויועצי בטיחות שונים.
2.ההנחיות והתכניות שמסרו מהנדס מוטי שחר ויועץ הבטיחות יוסי שחר תאמו את חוקי הבטיחות הנדרשים לרבות עמידה בדרישות תקן ישראלי 1001 חלק 6 כפי שהיו בתוקף בתקופה הרלבנטית עבור הפעלת מסעדה ומפעל ליצור מאפים.
3.המצב בשטח לאחר ביצוע השיפוץ הראשון תאם את הנחיות ותכניות הנתבעים מוטי שחר ויוסי שחר רב התכנון נשאר בעינו, הנחיות קצין בודק מר בדיחי לאחר גמר ביצוע הפרויקט מתייחסת להשלמות בביצוע ולא לבעיות תכנון בטיחות עקרוניות.
4.הכשלים שעלו בבדיקת מכון התקנים לעניין עמידה בתקן ישראלי 1001 חלק 6 לרבות ביחס להנחיות שנמסרו על ידי הנתבעים מוטי שחר ויוסי שחר ולביצוע בפועל שנערך על ידי התובעת נובע משינויי תכנון, היתר חדש ויישום תקן ישראלי 1001 חלק 6 בהתאם לאזורי האש החדשים שנקבעו בתכנון להיתר החדש.
5.עבודות ההתאמה שבוצעו על ידי התובעת על מנת להתאים את בית העסק לדרישות כבוי האש ועמידה בתקן ישראלי 1001 חלק 6 לרבות מיקום תעלות, גובה ומרחק תעלות ,צפוי תעלות, בידוד תעלות, פתחי אש, קירות אש ומדפי אש, פתחי ניקוי, שנויים בתליית המגדפים ,וטיפול בחומרי המבנה והגלריה נבעו מבקשה להיתר שהוגשה על ידי התובעת בהתאם לדרישות החדשות ואזורי האש החדשים שנקבעו בהיתר זה ובמעבדת בדיקה של מכון תקנים שקיימת בפרויקט זה ושלא
הייתה קיימת בפרויקט הקודם ובעדכון דרישותיה במסגרת התקן במהלך השנים.
6...
7.בהתייחס לאחריות הנתבעים יוסי שחר יועץ הבטיחות ומוטי שחר מהנדס מיזוג האוויר ביחס לבטיחות אש לרבות אי התאמה לתקן ישראלי 1001 חלק 6 – מאחר ותקן ישראלי 1001 חלק 6 לא היה חובה ולמרות זאת הדרישות העיקריות בתקן קרי תעלות מפח שחור בריתוך ופתחי גישה -בוצעו! ולא הייתה בעיית בטיחות בהתייחס לסטנדרטים והדרישות באותה עת.
מסקנות בדיקה חלקית – ההתקנה מתאימה לסעיפי התקן שנבדקו
נספח יב' לתצהיר ארז סער הינו בדיקת מכון התקנים מיום 26.6.08 של מערכת כיבוי אש , "מהות הבדיקה – התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1220 חלק 3 – מערוכת גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות מיולי 2004 גיליון תיקון מס' מדצמבר 2007. מסקנות הבדיקה : ההתקנה לא מתאימה לתקן בס' 12*חייגן. ההתקנה מתאימה לשאר סעיפי התקן. הערות: הבדיקה בוצעה בתאריך 22.6.08. ברצוננו להסב תשומת לבכם לכך שהתקן שחל על ההתקנה הוא תקן רשמי........הליקויים שנמצאו- חייגן- קו הטלפון של החייגן האוטומטי אינו מגיע ישירות למעמד התקשורת שלפני המרכזיה הפרטית שבאיזור המוגן.
נספח יג' לתצהיר ארז סער הינו בדיקת מכון התקנים מיום 8.7.08 לפיו נבדקה התאמה לס' 12 – חייגן ונמצא תקין
נספח יד' לתצהיר ארז סער הינו דו"ח מכון התקנים מיום 7.9.08 לבדיקת מערכות אוטומטיות של כיבוי אש באמצעות בדיקה שנייה של התאמת המערכת, הקובע שהתכנון מתאים לדרישות התקן כפוף לתנאים המפורטים בגוף התעודה, שההתקנה כולל התרעות מתאימות לדרישות התקן כפוך לס' 3 לפיו, נדרשות פעולות תחזוקה ובדיקות תקופתיות (סימון 12 בתקן) לפי הוראות ת"י 1928(25-NFPA )
ש. עו"ד ד. אריאל: בעברית היה שינוי?
העד, מר ברבי: יצאו כל הזמן עידכונים
ש. היה עידכון לתקן או פסק אחד מהתקן או הוראה או אמרו לא צריך את זה צריך את זה
ת: בוודאי. קח את הבניין הזה....הכל זה פרשנות של התקן. (ע' 62-63 ש' 8). .."אם יש פרשנות של מעבדה לתקן אז זה משנה את המהות כן" (ע' 71 ש' 4) .לדבריו בשנת 2007-8 התקן לא היה חובה וזה מוסכם ומקובל בענף הבנייה שבו תוכניות מוגשות לכיבוי אש על ידי יועץ הבטיחות ומתקבלות הנחיות תכנון ליועצים והיועצים כפופים להנחיות תכנון אלה, הם לא יכולים להלביש תקנים נוספים,(ע' 64 ש') . לדבריו מה שמחייב הן הנחיות שמקבלים מרשות הכבאות דרך יועץ הבטיחות אז לכן פרוגרמת הבטיחות של יועץ הבטיחות, ב-2004 זה לא היה וגם לא ב-2007. מקרה נשוא התביעה, היו 2 היתרי בנייה, בהיתר בנייה הראשון זה לא נדרש ובשני זה כן נדרש. הוא התייחס להנחיות יועץ הבטיחות והמסמך ולדרישות כיבוי אש מהפרויקט לא דרשו בהיתר של 2007 תקן ישראלי 1001 חלק 6, בהיתר השני של כל השינויים בגלריה והחלפת שטחים כן דרשו וזה מה שמחייב את יועץ מיזוג האוויר. ברבי הופנה להנחיות נתבע 3 : "ש. כותב יועץ הבטיחות מפורשות מערכת מיזוג האוויר תענה על תקן 1001 כולל מיקום מדפי אש כנדרש בתקן,
העד, מר ברבי: תקן ישראלי 1001 הוא בנוי בחלקים והיו תקופות שחלק 1001 חלק 6 בכלל לא יצא לאור ובתקופה הזאת הוא לא יצא לאור בכלל, אם רוצים שהוא יצא לאור צריך לכתוב בפירוש חלק 1001 חלק 6.
ש: כלומר שפורסם, זה פרסום של מכון התקנים במפורש, פרסום פומבי שקובע שהתקן הזה שהוא החלופה של ה-nfpa משנת 2001 וחל במדינת ישראל מ-2004 אתה אומר לא חל או שלא ידענו עליו?
ת: לא פורסם למהנדסי מיזוג אוויר ולא נדרש על ידי אף אחד.
דהיינו, מעדות המומחה ברבי עולה שבשנים 2007/8 התקן לא היה ברור, היו פרשנויות ששונו עם הזמן גם במעבדת מכון התקנים.
עוד עולה כי אילו התובעות היו פועלות כנדרש מהן ע"י כיבוי אש בשנת 2008, ולא היו מתנהלות ברשלנות, דרישות שאינן קשורות לתקן,, היו מקבלות אישור כיבוי אש לפרויקט.
אני גם קובעת כי מויש כקבלן מבצע לפי הוראות היועצים, אין כל חבות ואחריות למפורט בדרישת התובעות מחודש מאי 2010 להתאמת המנדף והתעלות לתקן.
אני דוחה נגד כל הנתבעות את התביעה בגין טענת התובעת לאי עמידה בתקן.
ליקויי בנייה
גיל מהנדסים מונה ע"י ביהמ"ש כמומחה ליתן חוו"ד בתחום ליקויי הבנייה במחלוקות העולות מכתבי הטענות וחוות הדעת מטעם הצדדים.
בפתיח לחוות דעתו שהוגשה ביום 23.11.15 פרט המומחה שהתובעים הגישו לבית המשפט חוות דעת מומחה מטעמם מהנדס גוכמן אליעזר מחברת הדס, שבדק את הנכס ביום 9.8.09והנתבעות הגישו חוות דעת מומחה מטעמם המהנדס מרדכי בס, שבדק את הנכס ביו 25.6.14. מומחה ביהמ"ש בדק את הנכס ביום19.1.15 בהשתתפות הצדדים. הוא ציין כי לקח זמן רב לקח לצדדים להעביר אליו השלמות חומר שביקש במועד ביקורו במקום ולא כל החומר התקבל. מאחר ועבר זמן רב החליט המומחה שלא להמתין ולסיים את חוו"ד ללא כל החומר.
ואלה קביעות מומחה ביהמ"ש לעניין ליקויי הבניה שנטענו ע"י טאטי והתייחסות מומחה ביהמ"ש:
שלד ובנייה:
*לטענת טאטי, כי תקרת המסעדה עשויה לוחות ספנקריט, ללא גימור טיח וצבע, או ללא חיפוי של תקרה מונמכת כמו גבס או אקוסטית. קבע מומחה ביהמ"ש, כי אין מדובר בליקוי בניה, אלא ברצון להשאיר תקרה שהייתה קיימת במקום קודם לשיפוץ, ללא גימור אחר כגון תקרה אקוסטית וכ'.
* לטענת טאטי, שתקרת פסים שבורה בחדר קמח, מצא המומחה שמדובר בפתיחה/ הזזה של אחד המגשים בתקרה ולא בתקרה שבורה. יש לסדר את המגש בתקרה. מדובר בעניין זניח.
* לטענת טאטי שתקרה דקורטיבית מפסים בולטת/שוקעת במפעל לייצור עוגיות, שלטענת נציג התובעים התקרה הוחלפה, קבע המומחה, כי אין באפשרותו לדעת אם היה ליקוי ומה היה היקפו.
* לטענת טאטי, לקורת בטון שבור בחזית דרומית בפינה מערבית, מצא המומחה, כי במכתב שקיבל מהנתבעת, מאשר האדריכל כי עיצוב המסעדה כלל בתוכו רצון לקבל את המבנה כפי שהוא, לרבות שברים סדקים וכדומה בקורות ועמודים קיימים שהושארו חשופים כחלק מהעיצוב. משכך, אין ליקוי בנושא זה.
*לטענת טאטי לרטיבות, קבע המומחה, כי נמסר לו שבקומה שמעל קיימים משרדים שאינם ברשות טאטי, ובאזור משרדים אלו לא בוצעו עבודות שיפוץ ע"י הנתבעת. לגרסתו, על טאטי להפנות טענה זו לבעלי המשרדים שמעל אזור זה.
* לטענת טאטי לנגרות, המומחה קבע שלא ניתן לדעת אם היה ליקוי בדלת, מה הליקוי, ומדוע הוחלפה הדלת. לא ניתן לדעת אם היה ליקוי בגימור הצבע בדלת זו, ומה היה היקף הליקוי.
* לטענת טאטי למסגרות, המומחה ציין, כי לא קיבל תכנית המעקה ואם מויש תוכיח שהתקנת המעקה ופרופילי החיזוק במעקה הם בהתאם לתוכנית הביצוע, עלות התיקון תחול על טאטי.
במקרה שכזה יש להסיר את עלות התיקון בסעיף זה מהאומדן הסופי של חוות דעתו.
*לטענת טאטי, למעקה הברזל בצד הדרומי של המסעדה המשופע בשיירי ריתוך ואינו צבוע כהלכה, קבע המומחה, כי מהסתכלות על המקום מדובר במסעדה, שהאדריכל רצה לשמר את מראה המקום, לכן לא ניתן לבדוק מקום זה כאילו מדובר במסעדה חדשה, אלא בשימור מקום ושיחזור משהו עתיק יותר
* לטענת טאטי למלבן דלת כניסה למחסן לא מבוטן וחלול, המומחה העיר כי טאטי לא ידע להציג את הליקוי.
* לטענת טאטי לצביעה לקויה של רלסים מברזל, קבע המומחה, כי מאחר ולטענת טאטי, הם צבעו את הרלסים, אינו יכול לדעת כיום אם היה ליקוי ומה היה היקפו.
* לטענת טאטי למדרגות מברזל לא צבועות ושחוקות וצבע לא נגד אש, לטענת המומחה, מדובר בגרם מדרגות שכפי שממכתב האדריכל עולה שכך הוא צריך להיות ואינו חושב שצריך לחדש צבע אם רוצים לשמור על מראה אותנטי
* לטענת טאטי לצביעה לקויה של פס מתכת בצד המדרגות במפעל, ציין המומחה, כי במועד ביקורו במבנה,-חמש שנים לאחר בדיקת מומחה טאטי, נמצא כי כיום גם המדרגות שחוקות ומדובר בעניין לתחזוקה, באחריות טאטי.
* לטענת טאטי שפסי הכיסוי בקומה העליונה מונחים חופשיים ולא מחוזקים, קבע המומחה, שבבדיקת המבנה לא נמצא המקום שבו קיים הליקוי, גם נציגי טאטי לא ידעו להראות היכן הליקוי.
*לטענת טאטי לגבי עבודות אינסטלציה סניטארית וניקוז , קבע המומחה שיש להוכיח בבית המשפט, באמצעות קבלות אם טאטי השלימו את העבודות.
*לטענת טאטי שהברז בסמוך למקלט ולארון חשמל באזור המאפיה שבור, המומחה לא מצא ברז שבור וככל הנראה הליקוי תוקן.
* לטענת המומחה להעדר אגנית בתחתית אוגר המים המותקן בחלל הגג קבע המומחה, כי בבדיקת המקום לא ניתן היה לבדוק אזור זה. אם טאטי במסגרת שאלות ההבהרה ישלחו לו תמונה של אוגרי המים ומיקומם, הוא יתייחס לכך.
*לטענת טאטי לחסר ארון לסעפת מים, לא קיבל המומחה אסמכתא שנדרש היה להתקין בפרויקט זה ארון למרכזיית המים. רק במידה וטאטי יוכיחו שעל פי החוזה נדרש היה לספק ארון שכזה, יהיה צורך להתקינו. במקרה שכזה, עלות התקנת ארון היא 600 ₪.
* לטענת טאטי לחיפוי קרמיקה, מצא המומחה בבדיקת המטבח, שבאזור מדפי המשקאות קיימים מספר אריחי חיפוי רופפים. לא ניתן לשייך ליקוי זה למויש, שכן טאטי התקינו באזור זה מדפים וציוד, שיכול היה לגרום להתנתקות האריחים, עקב קדיחות וכו'. רק במידה וטאטי יוכיחו כי ליקוי זה היה עוד לפני התקנת המדפים, יהיה צורך בתיקון לאריחים אלו.
* לטענת טאטי שלא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים בקירות. מים עלולים לחדור לגרום לנזקים, לא מצא המומחה ליקוי מהותי בגימור הרובה בחיפוי.
*לטענת טאטי לעניין עבודות טיח וצבע, בבדיקה מדגמית לא נמצא ליקוי בנושא זה ומדובר בסעיף שבה לידי ביטוי בדירות ולא במקומות שכאלו.
* לטענת טאטי לחסר גימור טיח סביב נקודות חשמל, קבע המומחה כי מומחה טאטי אינו מפרט היכן נמצא הליקוי וגם מהתמונה שצורפה לא ניתן להבין היכן נמצא הליקוי ובמועד הביקור לא ידעו הצדדים להראות לו היכן הליקוי.
*לטענת טאטי, לא נצבע הבר בצורה מקצועית ונוצקו סדקים בחיבור, קבע כיוון המומחה, שלטענת טאטי הם צבעו את הבר כבר מספר פעמים, אין אפשרות לדעת היום האם היה ליקוי בנושא זה, ומה היה היקפו. מה עוד שלטענת מויש, הנגרות של הבר לא בוצעה על ידה.
*לטענת טאטי לצביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה, קבע המומחה, כי תקרת המבנה עשויה לוחות ספנקריט צבועים ובבדיקה נמצא כי בוצעו תיקונים מקומיים בצביעת התקרה, קיים חוסר אחידות בגימור צבע התקרה, יש לשפר את גימור הצבע. העלות 2,000 ₪.
*לטענת טאטי לעבודות הריצוף, קבע המומחה , כי לטענת נציג טאטי, הטענה היא כי הפרקט בהיקף המסעדה מתרומם. לטענת נציג מויש הליקוי נגרם כתוצאה משטיפה לא נכונה של רצפת הפרקט, וכי בעבר בוצע ניקוי באמצעות מים של האריחים הסמוכים דבר שגרם לתופעה. המומחה מצא, כי בקצה העץ ניתן לראות פגיעות בעץ, בצמוד לריצוף, וסביר כי הנזק בפרקט נגרם כתוצאה משטיפת האריחים הסמוכים לפרקט. מדובר בנזק מים שפגע בפרקט. לטאטי אין טענה לכלל משטח הפרקט אלא רק לאזור הצמוד לריצוף. האחריות לתיקון היא על טאטי, אלא אם יוכיחו טאטי כי הפגיעה בפרקט הייתה במועד סיום העבודה.
*לטענת טאטי שרצפת הריצוף בקרמיקה שקעה, קבע המומחה, כי במסעדה, ובאזור בו קיימת תנועה רבה של אנשים, הריצוף לא היה אמור לשקוע מקומית, לאחר כשנה ויש לבצע תיקון. לדבריו, נציג מויש טען שאם יש ליקוי הוא יתקנו ועלות התיקון: 1,500 ₪.
*לטענת טאטי, שריצוף השכבה נגד שחיקה מתקלף במטבח , מאחר ולטענת נציג טאטי המסעדה החליפה את השכבה נגד שחיקה, אין אפשרות לדעת אם היה קיים ליקוי בנושא זה.
*לטענת טאטי, שרצפת המחסן מתקלפת קבע המומחה, כי בבדיקת המקום כלל לא היה ברור לאיזה שיפועים מתכוון מומחה טאטי ואם יציג מומחה טאטי מדידה שערך בזמן בדיקת הנכס, וישווה מדידה זו לתוכנית הביצוע, יוכל מומחה ביהמ"ש להתייחס לנושא.
* לטענת טאטי לליסטים מתפרקים בחיבור הפרקט לריצוף, קבע המומחה שבאחריות בעלי המסעדה הן בהקפדה ושמירה על הנכס והן במישור התחזוקה היומיומי.
*לטענה לפנלים שרוטים במפעל קבע המומחה, כי בבדיקת המקום נמצא כי טאטי התקינה כיסוי נירוסטה באזורים אלו, וכיום לא ניתן לבדוק את הטענה.
*לטענה לחיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים סביב מלבני דלתות, מצא המומחה שאין ליקוי ואין צורך בתיקון, לא ברור היכן נמצא הליקוי וגם נציג טאטי לא ידע להצביע על ליקוי שכזה.
* לטענה שדק בחזית דרומית לא צבוע כראוי, באחריות בעלי המסעדה הן בהקפדה ושמירה על הנכס והן במישור התחזוקה. לטענת נציג טאטי הם צבעו את הדק במסגרת התחזוקה. המומחה לא יכול כיום לדעת אם היה ליקוי בנושא זה.
* לטענה למילוי לא מקצועי של מלט (רובה) בריצוף אולם המסעדה קבע המומחה כי אין ליקוי ואין צורך בתיקון כלשהו. ריצוף אולם המסעדה עשוי רצפת עץ בשילוב אריחי טראצו מצוירים.
הטענה לא רלוונטית לסוג ריצוף שכזה.
* לטענה לרצפה חלקה ליד תנור אפייה, קבע המומחה, שאין מחלוקת בין הצדדים שלא הותקנה שכבה נגד החלקה. לשיטת המומחה זוהי מחלוקת עובדתית שמקומה להתברר בביהמ"ש.
* לטענת טאטי לשיפועים חזקים בריצוף במאפייה ליד ארונות חשמל, קבע המומחה שבאזור המאפיה, בסמוך לארונות החשמל בוצע שיפוע של 1.7% לכיוון הניקוז שבאזור זה, השיפוע בוצע לצורך ניקוז. אין ליקוי בנושא, אלא אם כן תוכיח טאטי שהיה נידרש שיפוע אחר.
* לטענת טאטי לשיפועים לא נכונים בריצוף אלכסוני בכניסה מהחניון, קבע המומחה, שבין רצפת המפעל למפלס החניון קיים הפרש גובה הדורש גישור באמצעות מדרגה או רמפה משופעת, אך המומחה לא קיבל תכנית המציגה את התכנון באזור זה.
*לגבי האלומיניום, נמסר למומחה כי הליקוי תוקן, לא ניתן לבדוק מי שבר ולמה, יש להוכיח נושא זה באמצעות קבלות ותצהיר בבית המשפט.
* לטענת טאטי שדלת יציאה לחנייה לא תקינה, קבע המומחה שאין ליקוי ואין צורך בתיקון כלשהו ונמסר למומחה כי הליקוי תוקן.
*לטענה למלבנים מאלומיניום שרוטים, קבע המומחה, כי אין ליקוי ואין צורך בתיקון כלשהו, לא ברור היכן קיים הליקוי וגם נציג טאטי לא ידע להצביע על ליקוי שכזה.
*לטענת טאטי לצבע נושר בפנלים מאלומיניום ושהוחלפו כל הפנלים, קבע המומחה, כי בביקור לא נמצא כל ליקוי ואין צורך בתיקון כלשהו, הפנלים הוחלפו, ואין אפשרות לדעת כיום האם היה ליקוי בנושא זה.
*לטענת טאטי ל זכוכית שבורה בדלת עליונה , קבע שבביקור לא נמצא ליקוי ואין צורך בתיקון כלשהו. נמסר לו כי הליקוי תוקן, ואין באפשרות לדעת מה היה ומי אחראי.
* לטענת טאטי, כי נדרש אישור לביצוע זכוכית בטיחותית בחלונות הסמוכים לרצפה ובדלתות, בביקור המומחה לא מצא ליקוי ואין צורך בתיקון, מה עוד שמומחה טאטי לא מפרט היכן נמצא הליקוי. אם לטענת טאטי, חלק מהזכוכיות בחלונות ודלתות לא מתאימים לתקן, עליהם להציג הוכחה/אסמכתא לעניין זה. על מומחה טאטי לפרט היכן לטענתו נמצא הליקוי, ולא סביר לבדוק את כל הזכוכיות במבנה, מה עוד שלא ברור היכן טוען המומחה שקימת בעיה.
* לטענת טאטי שמפגשי אבן עם קירות לא בקווים ישרים לדוגמא: בקומה עליונה, קבע המומחה, כי נראה שהדבר בוצע בכוונה להשוות למקום מראה ישן, ומדובר בחלק מהעיצוב האדריכלי ולא נמצא ליקוי בנושא זה.
* לטענת טאטי לגימור כוחלה מתפורר בקומה עליונה, לטענת המומחה יש מחלוקת עובדתית בין הצדדים לעניין זה, אך אם בוצעו תיקונים, אין לדעת כיום אם היה ליקוי בנושא זה, ועל טאטי להוכיח טענה זו בבית המשפט. בבדיקה נמצא כי יש לבצע תיקון מקומי באזור אחד בו נפלה אבן ועלות התיקון 200 ₪.
המומחה קבע, כי אומדן עלות ביצוע התיקונים הינו 10,950 ₪ בצירוף מע"מ ואם טאטי יבצעו את התיקונים באמצעות קבלנים מזדמנים, תעלה העלות ב- 30%, מעלות האומדן.
לאור חוות הדעת של מומחה ביהמ"ש אני קובעת כי על מויש לשלם לתובעות 14,235 ₪ בצירוף ריבית והצמדה כדין מיום 23.11.15 (יום מתן חוות הדעת) ועד לתשלום בפועל
ליקויי חשמל
לא חלה כל אחריות על מויש באחריות ל"ליקויים" המופיעים בכתב התביעה בנושא החשמל .
לגרסתו, רק אם חב' החשמל מוצאת שהמתן תקין, היא מספקת הזנה למתקן. במקרה נשוא התביעה, המתקן היה תקין, וחברת החשמל סיפקה את ההזנה ומיד ניתן להשתמש במתקן ואין ביקורת שנתית של חב' החשמל. חברת החשמל נותנת את האישור אחרי שיש טופס 4 למבנה, ורק
אם יש צורך בהגדלת חיווט חייבים להזמין את חברת החשמל, שרק לאחר שהבדיקה
תקינה, היא מאשרת הגדלת החיווט. לאחר חיבור לקו החשמל, עבר המתקן לאחריות
המשתמש - טאטי.
לאור קביעות המומחה אני דוחה את טענות טאטי לתקלות במערכת החשמל
סוף דבר
תביעת טאטי נגד הנתבעים נדחית (למעט עלות ליקויי הבנייה המפורטים בס' 66 לפסה"ד ואשר קוזזו מסכום החוב למויש)
ההודעות לצדדי ג' וד' נדחות.
טאטי תשלם לכל אחד מהנתבעים, נוכח סכום התביעה (לעומת הסכום שנקבע שיקוזז מתביעת מויש) , הוצאות ושכר טרחה בסכום כולל של 100,000 ₪.
מויש (שולחת ההודעה לצדדי ג') תשלם לצדדי ג', ביחד ולחוד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 30,000 ₪.
אקלים ליין (שולחת ההודעה לצדדי ד') תשלם לצדדי ד', ביחד ולחוד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 30,000 ₪.
המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.
תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
---|---|---|---|
16/05/2010 | החלטה על (א)בקשה של תובע 1 בתיק 1269-12-09 שינוי / הארכת מועד (בהסכמה) 16/05/10 | מרדכי בן-חיים | לא זמין |
25/08/2010 | החלטה על בקשה של תובע 1 פיצול סעדים 25/08/10 | מרדכי בן-חיים | לא זמין |
20/03/2011 | החלטה על (א)בקשה של נתבע 2 בתיק 1269-12-09 כללית, לרבות הודעה בקשה מטעם הנתבעים 20/03/11 | מרדכי בן-חיים | לא זמין |
16/05/2013 | הוראה לתובע 1 להגיש (א)כתב תביעה מתוקן | מרדכי בן-חיים | צפייה |
09/04/2014 | הוראה לנתבע 3 להגיש (א)הגשת מסמך | אבי שליו | צפייה |
21/05/2014 | החלטה על (א)בקשה דחופה להארכת מועד להגשת חוות דעת בנושא בטיחות מטעם התובעת ב- 30 ימים 21/05/14 | אבי שליו | צפייה |
19/11/2014 | החלטה שניתנה ע"י אבי שליו | אבי שליו | צפייה |
04/12/2014 | החלטה שניתנה ע"י אבי שליו | אבי שליו | צפייה |
28/05/2015 | החלטה שניתנה ע"י אבי שליו | אבי שליו | צפייה |
28/05/2015 | החלטה שניתנה ע"י אבי שליו | אבי שליו | צפייה |
26/10/2015 | החלטה שניתנה ע"י אבי שליו | אבי שליו | צפייה |
26/10/2015 | החלטה על (א)הודעה מטעם התובעות | אבי שליו | צפייה |
12/11/2015 | החלטה שניתנה ע"י אבי שליו | אבי שליו | צפייה |
19/11/2015 | החלטה שניתנה ע"י אבי שליו | אבי שליו | צפייה |
18/02/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
16/03/2016 | החלטה על (א)תגובת הנתבע 2 לבקשת התובעות להשלמת חוות דעת מומחה בית המשפט לבטיחות אש | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
22/03/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
22/03/2016 | החלטה על (א)תשובת התובעות לתגובת הנתבעת 1 בבקשה למתן הוראות | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
27/03/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
03/05/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
16/05/2016 | החלטה על (א)בקשה של תובע 1 בתיק 1269-12-09 הגשת חומר נוסף - כתב תשובה/ תצהיר תשובה/ אסמכתא | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
24/05/2016 | החלטה על (א)תגובת הנתבע 2 לבקשת הנתבעת 1 למינוי מומחה מטעם בית המשפט | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
30/05/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
10/06/2016 | החלטה על (א)בקשה לאורכה להגשת תצהירי העדות הראשית מטעם הנתבע 2 | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
22/06/2016 | החלטה על (א)דרישה לתשלום עבור חוות דעת בתיק הנ"ל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
04/07/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
05/07/2016 | הוראה לנתבע 1 להגיש (א)תצהיר | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
15/07/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
12/08/2016 | החלטה על (א)בקשה לחיוב התובעות בהפקדת ערובה להוצאות | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
24/08/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
13/09/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
10/10/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
06/11/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
19/12/2016 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
01/01/2017 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
24/01/2017 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
20/02/2017 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
02/08/2017 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
11/12/2017 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
12/12/2017 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
13/02/2018 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
08/03/2018 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
08/03/2018 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
01/08/2018 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
06/09/2018 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
29/10/2018 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
10/02/2019 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
11/02/2019 | החלטה שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
27/06/2019 | הוראה לתובע 1 להגיש (א)סיכומי תשובה | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
24/07/2019 | פסק דין שניתנה ע"י אושרי פרוסט-פרנקל | אושרי פרוסט-פרנקל | צפייה |
תפקיד | שם | בא כוח |
---|---|---|
תובע 1 | טאטי ליגב גרופ בע"מ | יעל אריאל |
תובע 2 | טאטי יהוד בע"מ | יעל אריאל |
תובע 3 | טאטי לחם בע"מ | יעל אריאל |
נתבע 1 | מויש בע"מ | גיא שרים-יהודה |
נתבע 2 | מוטי שחר | חיים זליכוב, צביקה זליכוב |
מודיע 1 | מויש בע"מ | גיא שרים-יהודה |
מקבל 1 | אלקטרה מוצרי צריכה1951)בע"מ | יוסף לוי |
מקבל 1 | אקלים ליין בע"מ | אליהו שטיינר |
מודיע 1 | מוטי שחר | חיים זליכוב, צביקה זליכוב |
מקבל 1 | אלקטרה מוצרי צריכה1951)בע"מ | יוסף לוי |
מודיע 1 | אלקטרה מוצרי צריכה1951)בע"מ | יוסף לוי |
מקבל 1 | טאטי ליגב גרופ בע"מ | יעל אריאל |
מודיע 1 | אקלים ליין בע"מ | אליהו שטיינר |
מקבל 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ | ורוניקה ראובני |
מקבל 2 | יוסי שחר ייעוץ בטיחות וניהול סיכונ | ישעיהו גבור |